建设工程施工合同gf9902012024年

建设工程施工合同GF990201合同编号：__________第一条工程项目概况1.1工程项目名称：_______1.2工程项目地点：_______1.3工程项目规模：_______1.4工程项目内容：_______第二条工程承包范围2.1承包方承担本工程项目的全部施工任务，包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等。2.2承包方应按照本合同约定及甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范等要求进行施工。第三条工程合同价格3.1本工程项目的合同价格为人民币____元（大写：____元整）。3.2合同价格包括但不限于施工所需的材料、设备、人工、管理费用等一切与施工相关的费用。第四条工程工期4.1本工程项目的工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。4.2若因不可抗力等因素导致工期延误，经双方协商一致，可以合理顺延工期。第五条工程质量及验收5.1承包方应确保本工程项目的施工质量符合国家及行业相关标准。5.2工程项目的验收按照国家及地方相关规定进行，验收合格后，双方进行工程结算。第六条工程款项支付6.1甲方按照本合同约定的付款进度支付工程款项。6.2承包方应按照甲方付款进度提供相应的工程进度、质量等相关证明材料。第七条违约责任7.1若任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。7.2若因承包方原因导致工程项目质量不符合约定，承包方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便在合同执行过程中能够及时沟通和解决争议。2.工程项目描述：合同中应详细描述工程项目的基本情况，包括名称、地点、规模、内容等，以避免执行过程中的误解。3.权利义务明确：合同应明确双方的权利和义务，包括承包范围、合同价格、工期、质量标准等，以免发生纠纷。4.工程款项支付：明确付款进度和条件，以及相应的证明材料要求，确保双方在财务上的权益。5.违约责任：规定违约金和赔偿责任的计算方式，以便在违约情况下能够合理解决。6.争议解决：合同中应约定争议解决的方式，如友好协商或诉讼，以保障合同的顺利执行。解决办法：1.协商解决：合同执行过程中出现争议，应通过友好协商解决，以维护双方的合作关系。2.法律途径：如协商不成，可依照合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律程序解决争议。法律名词解释：1.发包方：指委托他人进行工程建设的当事人，即合同的甲方。2.承包方：指接受发包方委托，承担工程建设任务的当事人，即合同的乙方。3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应承担的民事责任，包括支付违约金和赔偿损失。4.不可抗力：指无法预见、无法克服且对当事人造成重大影响的客观情况，如自然灾害、政策变动等。5.合同生效：指合同当事人达成一致，并在合同上签字或盖章后，合同开始产生法律效力。6.管辖权：指法院对特定案件进行审理和裁判的权力，通常根据案件性质、当事人所在地等因素确定。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目涉及环保要求严格的区域“双方应遵守国家和当地的环境保护法律法规，确保施工过程中不造成环境污染。承包方需采取有效措施，如合理处理施工垃圾、控制噪音和粉尘排放等，如有违反，应承担相应的法律责任。”2.场合：工程项目位于历史文化名城或保护区“承包方在施工过程中，应尊重和保护当地的历史文化遗产，不得破坏任何文物古迹。如遇不可预见的文化遗迹，应立即报告甲方，并按照相关法律法规妥善处理。”3.场合：工程项目包含高新技术应用补充条款：为适应高新技术的要求，合同中可以补充如下条款：“承包方应确保施工中采用的技术和材料符合国家关于高新技术产业的相关标准。双方应定期交流施工过程中的技术问题，共同确保工程质量和进度。”4.场合：工程项目涉及多国合作或国际投资“双方同意在合同执行过程中，遵守国际惯例和相关国际法律法规。如涉及跨国支付、技术交流等事宜，应按照国际协议和规定执行。”合同所需附件列表：1.工程项目设计文件