二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷112

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」12

L题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有()

A应当制定安全生产规章制度

B落实安全生产责任制

C确保安全生产费用的有效使用

D保证安全生产条件所需资金的投入

E及时、如实报告生产安全事故

答案

B,C,E

2.题型：多选题

某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中符合法律规定的有

()oA

对管理人员和作业人员每年进行两次安全生产教育培训B

对安全生产教育培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗C

项目经理必须经有关主管部门考核合格方可任职D

登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗E

作业人员进入新的施工现场前，必须接受安全生产教育培训

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

A、B选项，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育

培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，

不得上岗。C选项，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。登高架设作业属于特

种作业，需要经过专门的安全作业培训，取得特征作业操作资格证书。

考点：施工单位全员的安全生产教育培训

3.题型：多选题

某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，

房地产开发商的权利有（）。

A特殊情况下对货物的留置权

B任意变更解除权

C特殊情况下对货物的拒运权

D变更到达地点权

E有条件拒绝支付运费权

答案

B,D,E

解析

该题要求考生掌握货运合同中托运人与承运人权利的不同。托运人的主要权利是

有条件拒绝支付运费权、任意变更解除权、变更到达地点的权力等。而选项A和

选项C是承运人的权力。故选项B、D、E正确。

4.题型：单选题

注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册.增项注册应提交拟增

项专业的（）.

A资历证明

B经考核认定的相应能力证明

C专业资格证明

D业绩证明

答案

C

5.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

前，安装单位应当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

A技术规程

B设备运至现场的运输方案

C拆装方案

D进度控制横道图

答案

C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手

架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技

术人员现场监督。

6.题型：单选题

禁止限制、排除投标人的规定说法错误的是（）。A

招标人不得限制投标人或潜在投标人的所有制形式B

招标人不得对潜在投标人采取不同的资格审查或评标标准C

招标人不得组织单人或者部分潜在投标人踏勘项目现场D

招标人可以以特定区域或者特定行业的业绩作为加分条件

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件

或者中标条件。

考点：禁止限制、排斥投标人的规定。

7.题型：单选题

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将（）报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备

案。A

施工组织方案B

拆除建筑物的措施C

保证安全施工的措施D

建设单位编制的工程概要

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当

提供安全事故措施的资料”依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报

告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地

方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

考点：申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

8.题型：多选题

《绿色施工导则》对节能措施作出了规定，下面属于该规定的是（）。

A制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率

B优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具

C施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

D照明设计以满足最低照度为原则

E根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源

答案

A,B,C,E

9.题型：单选题

某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）

负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A建设单位

B相关管线产权部门

C城建档案管理部门

D市政管理部门

答案

A

10.题型：单选题

2015年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同,

并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A2015年2月28日

B2015年5月31日

C2015年8月1日

D2016年2月1日

答案

C

解析

劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1

年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳

动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用

期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得

约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不

成立，该期限为劳动合同期限。

11.题型：多选题

根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。

A当事人一方发生合并、分立

B作为当事人一方的公民死亡

C由于不可抗力致使合同不能履行

D法定代表人变更

E当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

答案

C,E

12.题型：单选题

某建筑公司采用不同方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无

效的仲裁协议是（）。

A争议发生之后与甲达成的书面协议

B与乙在合同中约定的仲裁条款

C与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示

D与丁口头约定的仲裁意思表示

答案

D

解析

《仲裁法》规定，“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠

纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。"此外，能够有形的表现所载内

容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律法规要求的书面形式。据此,

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。故选项D正

确。

13.题型：多选题

某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下

列做法正确的是（）。*

A禁止一切夜间施工作业活动

B因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准

C建设工程开工前必须公告附近居民

D应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施

E在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告

答案

B,C,D,E

14.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

*

A约定专业技术培训服务违约金

B扣押居民身份证

C签订竞业限制协议书

D扣押职业资格证

E要求提供担保

答案

A,C

解析

用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财

物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。

15.题型：单选题

某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应商应承担（）。

A侵权责任

B刑事责任

C违约责任

D行政责任

答案

C

16.题型：单选题

2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包

砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依（）原因请求施工单位赔

偿。

A违约责任

B不当得利

C侵权行为

D无因管理

答案

C

解析

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。

《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱

落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应

当承担侵权责任。

17.题型：多选题

建设单位的安全责任主要包括（）。

A依法办理有关批准手续

B确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

C向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

D不得提出违法要求和随意压缩合同工期

E编制施工安全生产规章制度和操作规程

答案

A,B,C,D

18.题型：多选题

关于招标投标投诉，下列说法正确的是（）

A投诉的主体只能是投标人

B异议是投诉的必经程序

C行政监督部门应当自收到投诉之日起3日内决定是否受理投诉

D行政监督部门应当自受理投诉之日起3（）个工作日内作出书面处理决定

E行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉

答案

D,E

解析

投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但对资格预审文件、

招标文件、开标以及对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标

人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。行政监督部门应当自收

到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。行政监督部门应当自受理投诉之日

起30个工作日内作出书面处理决定

19.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有（）o

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

20.题型：单选题

下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B未经国务院建设行政主管部门备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C地方标准中不存在强制性条文

D地方标准的复审周期一般不超过5年

答案

C

21.题型：多选题

下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。

A投标人相互串通投标

B投标人与招标人串通投标

C招标人操纵中标

D投标人以他人名义投标

E投标人以高于市场定价的报价竞标

答案

A,B,D

解析

不正当竞争行为包括：（1）投标人相互串通投标；（2）招标人与投标人串通投

标；（3）投标人以行贿手段谋取中标；（4）投标人以低于成本的报价竞标；

（5）投标人以他人名义或以其他方式弄虚作假骗取中标。

22.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程（）.

A专项施工方案

B安全施工措施

C施工组织设计

D安全生产检查制度

答案

B

23.题型：单选题

甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程

分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根

据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是

（）。

A甲建设单位

B乙施工单位

C丙施工单位

D项目经理部

答案

B

解析

答案B

《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当

按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督

管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工

程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

24.题型：单选题

()应当创造条件，改善集体福利，提高劳动者的福利待遇。A

用工单位B

派遣单位C

工会D

社会保障组织

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

用工单位应当创造条件，改善集体福利，提高劳动者的福利待遇。

考点：福利

25.题型：多选题

在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的行政行为主要有()。

A行政许可

B行政处罚

C行政强制

D行政裁决

E行政调解

答案

A,B,C,D

26.题型：单选题

施工现场环境噪声污染的防治中，关于政府监管部门现场检查的规定，错误的是

()o

A县级以上人民政府环境保护行政主管部门有权对任何排放环境噪声的单位进行现

场检查

B被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料

C检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密

D检查人员进行现场检查，应当出示证件

答案

A

解析

答案A

《环境噪声污染防治法》规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环

境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排

放环境噪声的单位进行现场检查。被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的

资料检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进

行现场检查，应当出示证件。

27.题型：多选题

关于编制招标文件及标底的说法，正确的是()。

A招标人可设最低投标限价，但不得规定最高投标限价

B投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

C招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

E招标代理机构不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询

答案

B,E

解析

本题考查的是招标准备阶段的工作。A选项，招标人可以设定最高投标限价，不

得规定最低投标限价；C选项，招标文件应当包括拟签订合同的主要条款；D选

项，招标人可以对己发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

28.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，在危险性较大的分部分项工程

施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行

分包的项目，其分包工程的专项方案（）o

A必须由施工总承包单位组织编制

B必须由专业承包单位组织编制

C可以由专业承包单位组织编制

D可以由监理单位组织编制

答案

C

29.题型：单选题

下列关于法院调解的表述，错误的是（）。

A人民法院进行调解，只能由审判员一人主持

B人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

C调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决

D法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同

答案

A

3（）.题型：单选题

职工应当参加职工基本医疗保险，由（）缴纳基本医疗保险费。A

用人单位B

职工C

用人单位和职工共同D

用人单位和职工协商

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医

疗保险费。

考点：基本医疗保险

31.题型：多选题

某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通

过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、

数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有（）。

A出租人

B公证人

C出卖人

D所有人

E承租人

答案

A,C,E

32.题型：多选题

根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是

（）。

A北京故宫修缮工程

B长江汛期抢险工程

C工地上的工人宿舍

D某私人投资工程

E部队导弹发射塔

答案

A,B,C,E

33.题型：单选题

根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，对认

定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的

吊销其执业资格证书，()不予执业资格注册。A

1年内B

3年内C

5年内D

终身

考点

2Z202035违法行为应承担的法律责任

解析

本题考查的是建造师的法律责任。

考点：注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任。

34.题型：单选题

关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2()13-()2()1)说法中，正确的是

()。A

当事人必须采用示范文本B

示范文本为强制性条文C

供当事人订立合同时参考D

不采用示范文本

考点

2Z204017建设工程合同示范文本的性质与作用

解析

合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文

本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。

考点：合同示范文本的法律地位

35.题型：多选题

下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。*

A投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

B联合体未提交共同投标协议

C投标报价高于投标文件设定的最高投标限价

D投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

E投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

答案

B,C,D,E

解析

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位

盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不

符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投

标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于

成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实

质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行

为。

36.题型：单选题

狭义的民事诉讼当事人包括（）。

A原告、被告

B原告、被告、共同诉讼人

C原告、被告和第三人

D原告、被告、共同诉讼人和第三人

答案

A

37.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当制定本单位的应急预

案演练计划，根据本单位的事故预防重点，（）至少组织一次综合应急预案演练

或者专项应急预案演练。

A每两年

B每年

C每半年

D每季度

答案

B

解析

答案B

《生产安全事故应急预案管理办法》第26条规定，生产经营单位应当制定本单位

的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预

案演练或者专项应急预案演练。因此，正确选项为B。

38.题型：单选题

某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。

下列说法中，正确的是（）。*

A设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

答案

C

解析

返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程

和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工

程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单

位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修

费用由责任方负责。

39.题型：单选题

下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A屋面、厕浴间使用的防水材料

B非承重结构的钢筋及连接接头试件

C用于防水层上保护层的商品混凝土

D抹灰砂浆中使用的掺加剂

答案

A

40.题型：单选题

根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是（）.

A劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院

应当依法发出支付令

答案

D

41.题型：多选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用

单位应当报废的建筑起重机械有（）

A属国家明令淘汰或者禁止使用的

B没有完整安全技术档案的

C经检验达不到安全技术标准规定的

D超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

E没有齐全有效的安全保护装置的

答案

A,C,D

解析

有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁

止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不

到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保

护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购

建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

42.题型：单选题

甲建筑公司承包乙科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程

发承包的有关规定，该公司可以（）。A

把工程转包给丙建筑公司B

把工程分为土建工程和安装工程，分别转包给两家有相应资质的建筑公司C

经乙科技有限公司同意，把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D

经乙科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

本题考查的是分包的范围、分包单位的条件与认可。按照我国法律的规定，转包是

必须禁止的。主体结构必须自行施工。

考点：转包和违法分包的界定。

43.题型：单选题

甲与乙签订工程勘察合同，合同约定勘察费用为100万，甲方向乙方支付16万定

金。合同成立后，甲方实际支付给乙方12万定金，乙方收取定金后拒不履行合

同，则甲方可以要求乙方返还（）万元

A12

B24

C16

D32

答案

B

44.题型：单选题

建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（）。

A施工需要并按规定通过审查

B施工需要并通过监理单位审查

C该开发公司的要求

D施工单位的要求

答案

A

解析

《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当有满

足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

45.题型：单选题

下列法律中，属于民法商法的是（）.

A《合同法》

B《劳动法》

C《反垄断法》

D《行政复议法》

答案

A

46.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协

议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。*

A当事人所在地

B调解协议履行地

C调解协议签订地

D调解组织所在地

答案

D

解析

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照

《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起3（）日内共同向调解组织所在地基

层人民法院申请司法确认调解协议。

47.题型：单选题

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长

不得超过（）个月。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最

长不得超过6个月。

48.题型：单选题

下列关于建设单位节能义务的表述中，错误的是（）。

A建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进

行设计、施工

B建设单位不得明示或者喑示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材

料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备

C按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明

设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求

D建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能推荐性标准进行

查验

答案

D

49.题型：单选题

关于劳务派遣协议和劳动合同说法错误的是（）。A

劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者B

劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬

c

劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用D

用工单位可以和派遣单位协商，将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续

用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。

考点：被派遣劳动者

50.题型：单选题

某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建

设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A恶意投标罪

B串通投标罪

C重大责任事故罪

D玩忽职守罪

答案

B

51.题型：单选题

单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，

丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白

合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是

()O

A乙的行为属于法定代理

B甲有权拒绝接受这批普通水泥

C如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D甲承担付款义务

答案

D

解析

本题考查的是表见代理。无权但有效，甲承担付款义务。

52.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现木班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即

向（）报告。

A兼职安全巡查员

B专业监理工程师

C发包人代表

D建设工程安全生产监督站

答案

A

解析

答案A

《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当

立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼职安全巡

查员属于现场安全生产管理人员，因此选项A是正确的。

53.题型：多选题

下列关于无效合同的说法中正确的有（）。

A无效合同中的合同自始无效

B当事人通过追认可以使无效合同生效

C法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效

D合同无效只能是全部无效

E合同无效只能是部分无效

答案

A,C

54.题型：单选题

建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进

（）。

A政府对市场主体的守法诚信评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

B社会中介信用机构的综合信用评价和行业协会的综合信用评价

C政府对市场主体的守法诫信评价和社会中介信用机构的综合信用评价

D行业协会的综合信用评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

答案

C

55.题型：多选题

赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是（）。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

30%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%。故选项A、C、E正确。

56.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济

补偿的有（）。

A用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满

答案

A,B,C,D

解析

用人单位有过错，均应当支付经济补偿。

57.题型：单选题

关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。

A可以转包检测业务

B具有独立的法人资格

C是中介机构

D分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

答案

A

58.题型：单选题

关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A发包人可依据其单方以上变更合同

B合同变更内容约定不明确，推定为未变更

C合同变更与工程变更范围一致

D合同变更协议自签字之日起生效

答案

B

59.题型：单选题

某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后，发现家中散发怪味且无法散

去，经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。现5号楼所有业主将开发商告

上法院，要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。在诉讼过程中，法

院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。以下对本案当事人的描述，正确的

是（）。

A5号楼所有业主为普通共同诉讼原告,开发商和施工方为共同被告

B5号楼所有业主为必要共同诉讼原告,开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

C5号楼所有业主为必要共同诉讼原告,开发商和施工方为共同被告

D5号楼所有业主为普通共同诉讼原告,开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

答案

D

解析

由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的，法院可以在征

得业主同意后，将案件合并审理，形成普通共同诉讼。因此，B和C选项不对。如

果开发商败诉，法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系，施工方在诉

讼中应为无独立请求权的第三人，D选项正确。

60.题型：单选题

关于劳务派遣的说法，正确的是（）。*

A所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

答案

B

61.题型：单选题

发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除

建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。【2014】A

未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B

拖欠垫资利息C

施工现场安装摄像设备全程监控D

迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持；（1）未按约定支付

工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

考点：合同的终止

62.题型：单选题

甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义

与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，

对此，下列说法正确的是（）。

A在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B合同已经生效，甲应当履行合同

C甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意

D乙的行为构成表见代理

答案

A

63.题型：单选题

关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。*

A专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包

的劳务作业

答案

B

解析

本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。选项A错误，选项B正确，

除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资

质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设

单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，

也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。选项CD错误，劳务

分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企

业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作

业。

64.题型：单选题

建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服.则（）。

A不可以再上诉

B应当在判决书送达之日起1（）日内上诉

C应当在判决书送达之日起15日内上诉

D行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

答案

C

65.题型：单选题

工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则

（）O

A法律关系因履行而终止

B法律关系因违约而终止

C法律关系因违约而中止

D法律关系因协议而终止

答案

B

66.题型：单选题

根据文物保护法律法规，在工程建设中，施工单位的文物保护义务是()。A

在工程范围内事先进行考古调查和勘探B

发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人C

发现文物时立即停止施工，保护现场D

对文物可能氧化损害的，立即发掘抢救

考点

2Z205033施工发现文物报告和保护的规定

解析

本题考查的是施工发现文物的报告和保护。根据《文物保护法》第32条规定和

《文物保护法实施细则》第22条、第23条规定，在施工过程中发现文物时，施工

单位应当保护现场，停止施工，立即报告当地文物行政部门，并应当配合考古发掘

单位，保护出土文物或者遗迹的安全，在发掘未结束前不得继续施工。

考点：配合建设工程进行考古发掘工作的规定

67.题型：单选题

工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分，如果施工单位不按照

()施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。

A工程设计图纸和施工技术标准

B建设单位的意见和施工质量标准

C工程设计图纸和施工推荐性标准

D建设单位的意见和施工推荐性标准

答案

A

解析

工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分，如果施工单位不按照

工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责

任。

68.题型：单选题

有关质权的描述错误的是（）。A

质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征B

债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利直接转移占有C

能够用作质押的动产没有限制D

依法可以转让的股份、股票是权利质押

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、

变卖该动产或权利的价款优先受偿。

考点：质权。

69.题型：单选题

承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则（）。

A当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼

B当事人不可以选择诉讼

C当事人不可以选择和解

D当事人不可以选择调解

答案

B

解析

承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则当事人不可以选择诉

讼。

70.题型：单选题

建设单位对建设工程项目所拥有的权利来自于《物权法》中的（）。

A所有权

B建设用地使用权

C担保物权

D用益物权

答案

A

71.题型：单选题

按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施

工应承担的法律责任是（）。

A责令停止施工，可以处以罚款

B对不符合开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款

C责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

D构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案

B

72.题型：单选题

某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两

个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）*

A施工企业应当对塔吊部件进行维修

B施工企业应当对塔吊做相应改造

C施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

答案

D

73.题型：单选题

下面不属于建设工程施工常用担保种类的是（）。

A施工投标保证金

B施工合同履约保证金

C预付款担保

D竣工结算保证金

答案

D

解析

建设工程施工常用的担保种类包括：（1）施工投标保证金；（2）施工合同履约保证

金；（3预付款担保。故选项D正确。

74.题型：多选题

房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问

题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还贷

款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该

判决产生的法律效力有（）。

A双方的购销合同解除

B双方的装饰材料质量争议消灭

C人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决

D建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

E二审法院审理后，诉讼程序即告终结

答案

B,C,D,E

解析

由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终

审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故B、C、D、E选项正确。

75.题型：单选题

某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）。A

委托代理B

法定代理C

指定代理D

表见代理

考点

2Z201031代理的法律特征和主要种类

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权。因此，A项正确。委托代理是建设行业最主要的代理类型。

考点：代理的主要种类。

76.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括（）

A依法办理有关批准手续

B申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

C向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

答案

D

解析

建设单位相关的安全责任包括：1.依法办理有关批准手续；2.向施工单位提供

真实、准确和完整的有关资料；3.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；4.确

定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；5.不得要求购买、租赁和使

用不符合安全施工要求的用具设备等；6.申领施工许可证时应当提供有关安全施

工措施的资料；7.依法实施装修工程和拆除工程；8.建设单位违法行为应承担的

法律责任。

77.题型：单选题

《民法通则》规定，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为,

由（）承担民事责任。A

被代理人B

代理人C

第三人D

复代理人

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

《民法通则》规定，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为,

被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。

考点：代理人在代理权限内以被代理人的名义实施代理行为。

78.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限

说法错误的是（）o

A基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该

工程的合理使用年限

B屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年

答案

D

解析

选项D,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的质量最低保修期限为2

年。

79.题型：单选题

施工作业人员对施工安全生产拥有（），并享有改进安全生产工作的（）A

知情权建议权B

受教育权知情权C

建议权隐患报告权D

知情权受教育权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

施工作业人员对施工安全生产拥有知情权，并享有改进安全生产工作的建议权。

考点：施工安全生产的知情权和建议权

80.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的.承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（）小

时。

A24

B48

C72

D96

答案

B

81.题型：单选题

货物运输合同中，承运人的主要权利是（）.

A任意变更运输线路权

B中止运输权

C求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权

D对货物的处置权

答案

C

82.题型：多选题

下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有（）。［20121A

开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价B

投标人决定向招标人行贿C

招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿D

投标时以企业定额成本作为报价基础E

招标人预先内定了中标人

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

本题考查投标人与招标人的串通投标行为依据《招标投标法实施条例》第41条，

招标人与投标人串通投标的情形包括：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关

信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会

成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授

意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标

提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。故

A、C、E选项为正确选项。B选项仅体现单方意愿，未体现出串通行为。

考点：投标人与招标人串通投标。

83.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

A约定专业技术培训服务违约金

B扣押居民身份证

C签订竞业限制协议书

D扣押职业资格证

E要求提供担保

答案

A,C

84.题型：单选题

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）o

A迫使承包方以低价竞标

B要求施工单位缩短工期

C要求设计单位降低设计标准

D暗示施工单位违反工程建设强制性标准

答案

D

85.题型：多选题

以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认,工期应相应的顺延.

A一周内停水、停电累计超过8小时

B设计变更和工程量增加

C发包方未按合同约定提供图纸

D不可抗力

E承包方因质量不合格返工

答案

B,C,D

86.题型：多选题

某建筑公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条

例》投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括（）。A

工程本身受损B

施工用设施受损C

被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D

被保险人在施工现场被高空坠物砸死E

场地清理费

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

建筑职工意外伤害险的承保范围是：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工

作，或在施工现场及施工制定的生活区域内遭受意外伤害，因此，C、D为正确选

项。

考点：建筑意外伤害保险的规定

87.题型：单选题

根据《招标投标法实施条例》，关于招标投标交易场所的说法，正确的是（）o

A招标投标交易场所是以营利为目的的法定中介机构

B涉及到商业秘密的招标公告可以不向社会公开

C依法必须招标项目的中标结果公示无须载明中标人名称

D依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”

发布

答案

B

88.题型：单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。*

A延续有效

B注销注册或变更注册

C被吊销

D被撤销

答案

B

解析

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销