二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1095

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」095

L题型：单选题

应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由（）名仲裁员组成

A2

B3

C5

D7

答案

B

解析

应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由3名仲裁员组成

2.题型：单选题

工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是（）.

A经过资格预审合格的投标人不足5个的

B开标时投标人只有3个的

C评标委员会否决了所有投标的

D全部投标人的报价均高于标底的

答案

C

3.题型：单选题

一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措

施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据

《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为。万元。

A5

B6

C7

D8

答案

D

4.题型：单选题

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中，明确规定了

必须进行见证取样和送检的试块、试件或材料，但不包括()。

A地下使用的防水材料

B用于防水工程的水泥制品

C用于承重结构的混凝土试块

D承重结构混凝土的掺加剂

答案

B

5.题型：单选题

施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开

发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是()。

A通知设备租赁公司乙

B须经设备租赁公司乙同意

C与开发商达成转让协议

D要为设备租赁公司提供担保

答案

B

6.题型：单选题

采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序（）。

A法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录

B法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判

C法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判

D法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判

答案

B

7.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

资质不良行为的是（）.

A以他人名义投标

B允许他人以本单位名义承揽工程

C违法向他人分包工程

D转让安全生产许可证

答案

B

8.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位

后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测

或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是（）。

A

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延误的工

期B

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付承包

人合理的利润C

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延

误的工期D

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承

担延误的工期

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款5.3.3：“承包

人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖

的部位进行钻孔探测或揭开重新检查......经检查证明工程质量符合合同要求

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由承包人承担。'‘对照此条文可知，选项C为正确答案。

考点：强化隐蔽工程质量检查

9.题型：单选题

施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双

方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的

道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（）o

A相邻权

B地役权

C土地租赁权

D建设用地使用权

答案

B

解析

根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效

益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合

同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。

1（）.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）。A

按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工B

选用满足防火性能要求的建筑构件C

查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量D

建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人E

选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

考点

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

《建设工程消防监督管理规定》第九条：“设计单位应当承担下列消防设计的质量

责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、

装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或者行

业标准”；第十条："施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（1）按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装

修材料的质量，……；（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责

人……”

考点：建设工程消防施工的质量和安全责任

11.题型：单选题

关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。*

A定作人不得中途变更承揽工作的要求

B定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

答案

D

12.题型：多选题

工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有（）。A

土方开挖可能损坏地下管网的B

施工现场长时间停水停电的C

施工现场需爆破作业的D

施工需要临时占用规划批准范围以外场地的E

需临时中断道路交通的

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续1）需要临时

占用规划批准范围以外场地的2）可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设

施的3）需要临时停水停电中断道路交通的4）需要进行爆破作业的5）法律、法

规规定需要办理报批手续的其他情形。

考点：依法办理有关批准手续

13.题型：单选题

某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是

（）。

A原价返还

B溢价返还

C赔偿返还

D折价返还

答案

D

14.题型：多选题

安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许

可证的情形有（）。*

A取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

C超越法定职权颁发安全生产许可证的

D违反法定程序颁发安全生产许可证的

E对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

答案

B,C,D,E

15.题型：单选题

关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程

质量

B应当依法报审施工图设计文件

C不得将建设工程肢解发包

D在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

答案

D

16.题型：单选题

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）。A

主要责任B

连带责任C

违约责任D

违法责任

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

考点：分包单位的责任。

17.题型：单选题

甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具

体数量。交货期届至，乙将5（）吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变

更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。*

A乙承担损失

B甲可根据实际情况部分接收

C双方合同已变更，乙送货构成违约

D甲拒绝接收，应承担违约责任

答案

D

18.题型：单选题

根据有关工程建设企业标准的规定.下列表述完全符合规定的是（）.

A对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和

实际需要制定企业标准

B对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准或

地方标准执行

C对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实

际需要制定企业标准

D对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标

准

答案

C

19.题型：单选题

下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。

A建筑施工企业

B矿山企业

C烟花爆竹生产企业

D食品加工生产企业

答案

D

20.题型：单选题

《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工

的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目（）的罚

款。

A合同价款2%以上4%以下

B合同价款5%以上10%以下

C预算价款2%以上4%以下

D预算价款5%以上10%以下

答案

A

21.题型：单选题

《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依

法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。

A评标委员会

B招标人

C有关行政监督部门

D招标代理机构

答案

B

解析

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不

符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起1（）日内向有关行政

监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标

项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。

22.题型：单选题

建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A建设用地规划许可证

B建设工程规划许可证

C房屋销售许可证

D建设工程施工许可证

答案

D

23.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，组织竣工验收的主体是()。

A质量监督站

B建设单位

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

B

解析

按照《建设工程程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应

当组织设计、施工程监理等有关单位进行竣工验收。

24.题型：单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为

()。

A6个月

B1年

C2年

D3年

答案

D

解析

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时

间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信

息公布期限一般为3年。

25.题型：单选题

下列民事诉讼案件不适用专属管辖的是（）oA

土地使用权转让纠纷B

侵权行为纠纷C

房屋买卖纠纷D

建设工程施工合同纠纷

考点

2Z208021民事诉讼的法院管辖

解析

本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的

案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖

纠纷、土地使用权转让纠纷等。建设工程施工合同适用于专属管辖。

考点：地域管辖；

26.题型：单选题

下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。*

A价款或者报酬

B保险条款

C履行期限、地点和方式

D当事人的名称

答案

B

27.题型：多选题

下列选项中属于委托合同终止的情况有（）。

A受托人死亡

B委托人死亡

C受托人丧失民事行为能力

D受托人破产

E委托人的继承人承受委托事务

答案

A,B,C,D

解析

委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止，但当事

人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。

28.题型：单选题

下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是()o

A勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员

B工程质量的责任主体是勘察、设计单位

C勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制

D设计标准必须符合建设单位的要求

答案

C

解析

谁勘察设计谁负责，谁施工谁负责，这是国际上通行的做法。勘察、设计单位和

执业注册人员是勘察设计质量的责任主体，也是整个工程质量的责任主体之一。勘

察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任，即勘察、设计单位对其勘察、设

计的质量负责，注册建筑师、注册结构工程师等专业人士对其签字的设计文件负

责。

29.题型：单选题

王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议,

雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于

()0

A行政调解

B法院调解

C仲裁调解

D人民调解

答案

D

解析

人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基

础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。人民调解制度作为一种司法辅助制

度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度。

30.题型：单选题

关于评标的说法.正确的是（）。*

A中标候选人应当不超过3个

B招标项目设有标底的.招标人应当在开标后公布

C评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果

D投标人口头澄清、说明的不得超出投标文件的范围

答案

A

31.题型：单选题

施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取

样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A施工企业质量管理部门

B建设单位或监理单位

C设计单位或监理单位

D建设工程质量监督机构

答案

B

32.题型：单选题

下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是（）。A

勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员B

工程质量的责任主体是勘察、设计单位C

勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制D

设计标准必须符合建设单位的要求

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

谁勘察设计谁负责，谁施工谁负责，这是国际上通行的做法。勘察、设计单位和执

业注册人员是勘察设计质量的责任主体，也是整个工程质量责任主体之一。勘察、

设计质量实行单位与执业注册人员双重责任，即勘察、设计单位对其勘察、设计的

质量方针，注册建筑师、注册结构师等专业人士对其签字的设计文件负责。

考点：依法承揽工程的勘察、设计业务

33.题型：单选题

根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保

险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。*

A设计错误

B原材料缺陷

C不可预料的意外事故

D工艺不完善

答案

C

34.题型：多选题

建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是()O

A项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%

B项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准

C项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作

D项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人

E施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

答案

A,D

35.题型：单选题

《建筑工程施质量统一验收标准》GB50300—2013属于（）。

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

36.题型：单选题

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，深基坑工程、附着式升降脚手

架等专业工程实行分包的，其专项方案可由（）组织编制。

A监理单位

B专业承包单位

C建设单位

D设计单位

答案

B

37.题型：单选题

生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行

完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A1

B3

C5

D7

答案

c

38.题型：单选题

下列选项中，属于经济法的是（）。A

招标投标法B

合同法C

建筑法D

节约能源法

考点

2Z201011法律体系的基本框架

解析

本题考查的是法律体系的基本框架。经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过

程中发生的经济关系的法律规范的总称。A、B属于民法商法；C属于行政法。

考点：经济法。

39.题型：单选题

下列选项中，属于行政处罚的是（）。A

罚金B

没收非法财物C

拘役D

管制

考点

2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式

解析

《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法

所得，没收非法财务；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销执照；（6）行政

拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。罚款是行政处罚，罚金是刑事

处罚。

考点：行政处罚。

40.题型：单选题

对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人（），招标

人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A与招标代理机构串通

B提供虚假资质证明

C因不可抗力提出不能履行合同

D向评标委员会成员行贿

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招

标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选

人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按

照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可

以重新招标。

41.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合()的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

解析

《建筑法》规定，实行开工报告制度的建设工程必须符合国务院的规定，其他部

门的规定无效。此类工程按照国务院规定的权限和程序批准开工报告，不再领取施

工许可证，以避免同一工程由不同主管部门重复审批的现象。故D选项正确。

42.题型：单选题

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，节能激励措施不包括()。

A政府资金扶持

B财政安排节能专项资金

C税收优惠和信贷支持

D价格政策和表彰奖励

答案

A

43.题型：单选题

下列关于代理法律特征的表述，错误的是（）。

A代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B代理人应该以自己的名义实施代理行为

C代理行为必须是具有法律意义的行为

D代理行为的法律后果归属于被代理人

答案

B

44.题型：单选题

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施

工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

B有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

C向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

D向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

答案

A

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜

间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求

或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上

人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

45.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是()。

A合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C设计合同中的设计变更属于合同的变更

D建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更

E当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

该面&项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更

还有一个前提是须经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变

更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根

据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位

向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定

的。答案选定为A、C、E。

46.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时.应立即

向()报告.

A兼职安全巡查员

B专业监理工程师

C发包人代表

D建设工程安全生产监督站

答案

A

47.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实

施监理依据的是（）。

A工程施工图纸

B法律、法规

C监理合同

D施工合同中约定采用的推荐性标准

答案

C

解析

工程监理的依据是：（1）有关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工

程质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建

设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文

件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程

承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

48.题型：多选题

下列关于劳动合同的说法中，正确的有（）o

A劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为

期限的劳动合同

B劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

C建立劳动关系应当订立书面劳动合同

D固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间

E无固定期限劳动合同没有终止时间

答案

A,B,C,D

49.题型：多选题

甲乙双方于10月I日签订买卖合同，合同价款100万元，约定买方支付定金20万

元。由于资金周转困难，买方于10月1（）日交付了10万元，卖方予以签收，下列

说法正确的是（）。

A买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B定金合同自10月10日起成立

C若卖方不能交付货物，应返还20万元

D买卖合同自10月10日起成立

E若买方不能购买货物，卖方返还10万元的定金

答案

A,B,C

50.题型：单选题

安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A执行国家劳动安全卫生规程和标准

B为劳动者办理意外伤害保险

C对劳动者进行劳动安全卫生教育

D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

答案

B

解析

用人单位和劳动者应当遵守如下有关劳动安全卫生的法律规定：①用人单位必须

建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者

进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。②劳动安全卫生

设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与

主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。③用人单位必须为劳动者提

供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作

业的劳动者应当定期进行健康检查。检查。④从事特种作业的劳动者必须经过专门

培训并取得特种作业资格。⑤劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

51.题型：多选题

关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。*

A有符合规定的净资产

B必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核

E有符合规定的，已完成工程业绩

答案

A,D,E

解析

E选项，虽有特殊情况——最低等级除外，但此条属于条件之一，应该选择。

52.题型：多选题

根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有

（）O

A婚姻、继承纠纷

B人身损害赔偿

C名誉权纠纷

D劳动争议纠纷

E施工合同纠纷

答案

A,B,C,D

53.题型：多选题

结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括（）。

A推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C推广钢筋专业化加工和配送

D优化钢筋配料和钢构件下料方案

E优化钢结构制作和安装方法

答案

B,C,D,E

解析

结构材料节材与材料资源利用的技术要点是：（1）推广使用预拌混凝土和商品砂

浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工

程使用散装水泥。（2）推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。（3）推广

钢筋专业化加工和配送。（4）优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作

前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料（5）优化钢结构制作和安装

方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提升、滑

移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。（6）采取数字化技术，对大体积混

凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。

54.题型：单选题

下列关于行政行为特征的说法.错误的是（）。

A行政行为具有不可裁量性

B行政行为的主体是法定的

C实施行政行为具有单方意志性

D行政行为多属于无偿行为

答案

A

55.题型：单选题

建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。双方订立合同，约

定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建

设单位拥有的权利是（）。

A相邻权

B地役权

C土地出租权

D建设用地使用权

答案

B

56.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

A1

B3

C6

D12

答案

C

57.题型：单选题

下列选项中，不属于我国现行的强制性标准的是（）o

A批准发布时已明确为强制性标准的

B批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的

C批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的

D批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带

的

答案

C

58.题型：单选题

某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重伤，应认定为

（）。

A工程重大安全事故罪

B重大劳动安全事故罪

C重大责任事故罪

D重大伤亡事故罪

答案

B

59.题型：单选题

乙材料供货商误将本应该发给丙施工单位的钢筋，误发给了甲施工单位，甲单位对

乙材料供货商误发的钢筋进行了专人管理，并提供了材料保护，则（）可以要求

无因管理之债。A

乙对丙B

丙对甲C

甲对乙D

丙对乙

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，

自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形

成了债的关系。

考点：无因管理;。

60.题型：单选题

在建设工程开工前，（）必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设工

程的施工企业。A

建设单位B

施工单位C

设计单位D

监理单位

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

在建设工程开工前，建设单位必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设

工程的施工企业。

考点：已经确定施工企业。

61.题型：单选题

建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者

其他有关部门备案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所

在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

62.题型：单选题

分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200

万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包

人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。

[20131A

起诉没有法律依据B

只能以总包人的名义起诉C

属于行使代位权D

只能起诉总包人

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

考查代位权。根据《合同法》第73条的规定：因债务人怠于行使其到期债权，对

债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债

权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。

债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。债权人依照《合同法》第73条的

规定提起代位权诉讼，应当符合下列条件：（一）债权人对债务人的债权合法；

（二）债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害；（三）债务人的债权已到

期；（四）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。本题A项错误，分包人

起诉属于行使代位权，具有法律依据；B项错误，行使代位权人可以以自己的名义

起诉；D项错误，在代位权诉讼中，起诉原告为债权人，被告为次债务人（即债务

人的债务人）；C项正确。

考点：代位权（已取消考点）

63.题型：单选题

结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于（）m。

A0.2

B0.5

C0.8

D1.0

答案

B

解析

对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色

施工导则》中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于（）.5

米。

64.题型：单选题

《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利

权侵权行为的是（）.

A未经专利权人许可，实施其专利

B假冒他人专利

C以非专利产品冒充专利产品

D购买他人专利

答案

D

65.题型：多选题

下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。

A投标人之间先行内部竞价确定中标人

B投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价

C招标人向投标人泄露标底

D投标人借用其他企业名义投标

E招标人预先内定中标人

答案

A,B

66.题型：多选题

违反有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，由县级以上地方人民政府环境卫生行

政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款的行为包括（）.

A随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的

B擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的

C工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物，造成环境污染的

D不按照国家规定申报登记同体废物.或者在申报登记时弄虚作假的

E在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的

答案

A,B,C,E

67.题型：单选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不属于施工单位承揽

业务不良行为认定标准的是（）。

A以他人名义投标或其他方式弄虚作假，骗取中标的

B将承包的工程转包或违法分包的

C不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

D允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

答案

D

解析

D属于资质不良行为。其他均属于承揽业务不良行为。

68.题型：单选题

根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件

规定的（）公开进行。

A任意时间

B投标有效期内

C提交投标文件截止时间的同一时间

D提交投标文件截止时间之后三日内

答案

C

69.题型：单选题

关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。

A投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

答案

A

解析

《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，

将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投

标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止

时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。《招标投标法实施条例》进一步规定，

未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求

密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密

封情况，并存档备查。

70.题型：多选题

下列选项中关于开标的说法错误的有（）。

A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B开标地点由招标人在开标前通知

C投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出

D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

E开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，不得由招标人委

托的公证机构检查

答案

B,C,D,E

71.题型：单选题

发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定的，且国家没

有规定的，可认为其约定期限均为（）o

A7日

B14日

C28日

D15日

答案

C

72.题型：多选题

在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标

B两个以上的个人可以组成联合体

C招标人可以强制投标人组成联合体

D在资格预审前，联合体可以增加成员

E联合体各方就中标项目承担连带责任

答案

D,E

73.题型：单选题

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前

提出

A5天

B3天

CIO天

D15天

答案

C

74.题型：单选题

引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）.

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

解析

任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都

存在着数个合同,如设计合同、施工合同、监理合同等,但并不是每个工程项目都一

定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形.虽然它们也是建设工程债的发

生依据，但并不是债发生的最主要、最普遍的依据.因此.正确答案选A.

75.题型：多选题

下列权利中，属于用益物权的包括（）。

A地役权

B宅基地使用权

C建设用地使用权

D宅基地所有权

E土地承包经营权

答案

A,B,C,E

解析

根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法

享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、

宅基地使用权和地役权，而宅基地只有使用权，没有所有权。

76.题型：单选题

根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是（）。

A对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和

实际需要制定企业标准

B对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准或

地方标准执行

C对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实

际需要制定企业标准

D对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标

准

答案

c

77.题型：单选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本

单位名义承揽工程的，属于（）。

A承揽业务不良行为

B资质不良行为

C工程质量不良行为

D工程安全不良行为

答案

B

解析

资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质

等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位

或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；

（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需

要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重

的。

78.题型：单选题

劳务派遣是指依法设立的（）订立劳动合同。A

劳务派遣单位与劳动者B

用人单位与劳动者C

用人单位与劳务派遣单位D

用人单位与工会

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

劳务派遣是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同。

考点：劳务派遣

79.题型：单选题

承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，贝1（）。

A当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼

B当事人不可以选择诉讼

C当事人不可以选择和解

D当事人不可以选择调解

答案

B

解析

承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则当事人不可以选择诉

讼。

80.题型：多选题

保证的方式分为（）.

A一般保证

B定金保证

C部分连带责任保证

D连带责任保证

E抵押

答案

A,D

解析

定金和抵押、质押、留置、保证,均为担保方式，其中的保证方式分为一般保证和

连带责任保证.故答案为A、D.

81.题型：单选题

按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是（）.

A定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权

B定作人不能中途变更对承揽工作的要求

C由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务

D定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失

的.应赔偿损失

答案

D

82.题型：单选题

某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该

工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说

法，正确的是（）。

A甲不能同时担任该2个项目的项目经理

B经建设单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

C经施工单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

D经建设主管部门同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

答案

B

83.题型：多选题

委托合同的法律特征有（）.

A委托合同等同于民事代理

B委托的事务可以是法律行为

C委托合同可以是无偿合同

D委托的事务可以是事实行为

E委托合同是提供劳务合同

答案

B,C,D,E

84.题型：多选题

下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有（）。

A当事人因信任订立的委托代理合同

B建筑材料供应合同

C合同中约定禁止债权人转让权利

D供用电、水、气、热力合同

E最高额抵押的主合同

答案

A,C,E

解析

债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外：（1）

根据合同性质不得转让的，A选项属于此类；（2）按照当事人约定不得转让的，C选

项属于此类；（3）依照法律规定不得转让的，E选项是按照《担保法》的规定，所以

属于此类。

85.题型：单选题

《中华人民共和国建造工程质量管理条例》属于（）。

A法律

B行政法规

C部门规章

D司法解释

答案

B

86.题型：单选题

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由（）承担。A

发包人B

承包人C

第三人D

侵害权利的人

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担.定

金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同

从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额

的20%=

考点：建筑工程一切险（及第三者责任险）。

87.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位50（）t钢材，该施工单位持提货单去对方的仓库取

货，但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理之债

D不当得利

答案

D

解析

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益

的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的

关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为

不当得利之债。

88.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责

任。这些行为有（）»

A提供的设计有缺陷

B同意总包人依法选择的分包人分包专业工程

C直接指定分包人分包专业工程

D提供的建筑构配件不符合强制性标准

E指定购买的设备不符合强制性标准

答案

A,C,D,E

89.题型：多选题

2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定了可以申报历史文化

名城、名镇、名村的条件，这些条件包括（）»

A保存文物特别丰富

B历史建筑集中成片

C具有地方特色

D保留着传统格局和历史风貌

E发生过重要历史事件

答案

A,B,D,E

90.题型：单选题

施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,

其处理办法是（）o

A责令工程停工

B责令限期改正，给予警告

C给予罚款

D责令限期改正

答案

D

解析

施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用

的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承

担赔偿责任。

91.题型：多选题

关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。*

A项目经理部具有法人资格

B项目经理经施工企业授权管理施工项目

C项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D项目经理是施工企业的内部岗位

E项目经理部自行承担施工行为的法律后果

答案

B,C,D

解析

项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常

设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工

作。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的

项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。由于项目经理部不具备独立的法人

资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承

担。

92.题型：单选题

根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A20%

B30%

C40%

D50%

答案

B

解析

《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的

建筑垃圾不宜超过4()()t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和

回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎

石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利

用率大于50%。

93.题型：单选题

有关和解协议的效力，如果〜方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人()。

A可以请求人民法院强制履行

B不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请仲裁

C不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲

裁

D不可以请求人民法院强制履行，也不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请

仲裁

答案