二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1344

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」344

L题型：多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中说法正确的有（）。

A安全生产许可证的有效期为5年

B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证

D企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期

E企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

答案

B,C,E

解析

建设主管部门在审核发放施工许可证时;应当对已经确定的建筑施工企业是否

有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可

证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生

产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。安全生产许可证颁发管理

机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业

不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。

安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当

于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产

许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生

产许可证有效期届满时.，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全

生产许可证有效期延期3年。

2.题型：多选题

关于无效合同的说法，正确的有（）。

A无效合同不具有违法性

B无效合同具有违法性

C无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D无效合同自订立之时起不具有法律效力

E无效合同可能会损害公共利益

答案

B,D,E

解析

本题考查的是无效合同。无效合同具有违法性、不可履行性、自订立时起不具有

法律效力的特点。合同可能是全部无效，也可能是部分无效。

3.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次

日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。*

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

4.题型：多选题

根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有（）。

A动产既可用于抵押担保,也可用于质押担保

B不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E不动产可用于抵押担保,但不可用于质押担保

答案

A,E

解析

不动产只能抵押，动产既可抵押又可以质押。

5.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬

补助金为（）=

A6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C6个月的职工本人工资

D12个月的职工本人工资

答案

A

解析

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧

葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

6.题型：单选题

下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A涉及国家安全、国家秘密的项目

B使用各级财政预算资金的项目

C使用企业事业单位自有资金的项目

D使用上市公司资金的项目

答案

B

7.题型：多选题

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，下列关于证据的

相关说法正确的有（）。

A对当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证

B证据交换应当在举证期限内由双方自行完成

C在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信

D未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据

E鉴定人应当出庭接受当事人质询

答案

A,D,E

8.题型：单选题

对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是（）。A

当事人要求继续履行B

双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C

当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D

当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同属于可变更、可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同、变更合同或者撤

销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请

求撤销合同，人民法院则可以变更合同。

考点：可撤销合同

9.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最

迟在（）小时内作出裁定。

A6

B48

C12

D24

答案

B

1（）.题型：单选题

下列纠纷适用于专属管辖的是（）。

A加工承揽合同纠纷

B建设工程施工合同纠纷

C买卖合同纠纷

D房屋中介合同纠纷

答案

B

解析

《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉

论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工

程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。

11.题型：多选题

下列施工总承包、专业承包企业用工方式中，属于违法用工模式的有（）o

A甲公司直接雇用农民工，不签订劳动合同

B乙企业只签劳动合同不办理社保

C丙企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与派遣劳动者订立劳动合同

D丁企业只与“包工头”签订劳动合同

E戊企业向劳务分包公司分包作业任务，不签订劳动合同

答案

A,B,D

12.题型：多选题

专项方案编制应当包括的内容有（）。

A安全措施费用

B劳动力计划

C施工计划

D计算书及相关图纸

E施工安全保证措施

答案

B,C,D,E

解析

本题涉及的考点是专项方案编制应当包括的内容。专项方案编制应当包括以下内

容：①工程概况;②编制依据;③施工计划;④施工工艺技术;⑤施工安全保证措施;⑥

劳动力计划;⑦计算书及相关图纸。

13.题型：单选题

根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损

失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A人民法院

B人民政府

C建设行政主管部门

D安全生产监督管理部门

答案

A

解析

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产

损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法

强制执行。参见教材P241

14.题型：多选题

关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场

进行带班值班

B工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备

案

D建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

E对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在

地的分公司负责人带班检查

答案

A,B

解析

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。

建筑施工企业负责人带班检查时.，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目

存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑

施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患

时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消

除险情和隐患。

对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面

委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

15.题型：单选题

根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A取得建设用地使用权证书

B建设用地使用权登记

C建设用地使用权登记信息公示

D建设用地使用权合同生效

答案

B

16.题型：多选题

关于工程建设国家标准、行业标准，说法正确的是（）o

A行业标准可以分为强制性标准和推荐性标准

B强制性国家标准由国务院有关行政主管部门对外通报

C推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定

D行业标准由国务院有关行政主管部门制定

E没有强制性国家标准，可制定行业标准

答案

C,D

17.题型：单选题

某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲

承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的

是（）。[2014]A

甲、乙应承担连带赔偿责任B

甲与乙属于联合体投标C

实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D

投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

考点

2Z203024违法行为应承担的法律责任

解析

对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业

名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

考点：承包单位违法行为应承担的法律责任。

18.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，下列说法正确的是（）。A

施工单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续B

建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续C

施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续D

建设单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可或者开工报告前，应当

按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

考点：依法办理工程质量监督手续

19.题型：单选题

按照《担保法》、《物权法》的规定，（）称为抵押权人。A

债务人B

第三人C

债权人D

质押人

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

按照《担保法》、《物权法》的规定，债权人称为抵押权人。

考点：抵押的法律概念。

20.题型：单选题

下列法律中，属于宪法相关法的是（）。

A《行政复议法》

B《行政许可法》

C《行政处罚法》

D《国务院组织法》

答案

D

21.题型：单选题

二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于

（）。

A2人

B3人

C4人

D6人

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配

备专职安全生产管理人员。原建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职

安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下资质企业配备专职安全生产管

理人员不少于3人。故选项B正确。

22.题型：单选题

关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。*

A不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C招标投标法违法行为记录公告期限为1年

D依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

答案

A

23.题型：单选题

根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件

的是（）o

A建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

答案

D

24.题型：单选题

关于民事案件的级别管辖，下列（）项是正确的。

A第一审民事案件原则上由基层法院管辖

B涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院

C高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应

当由自己管辖的案件

D最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件

答案

A

25.题型：单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。*

A延续有效

B注销注册或变更注册

C被吊销

D被撤销

答案

B

解析

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注

nn.

flfl*o

26.题型：单选题

借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A营业执照

B技术人员

C资金

D高层管理人员

答案

A

27.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次

性工亡补助金为（）o

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

C

解析

答案C

《三伤保险条例》第39条规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民

人均可支配收入的2（）倍。因此，正确选项为C。

28.题型：单选题

建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自终止施工之日起的（）内向施工许可

证发证机关报告。

A15日

B30日

C60日

D90日

答案

B

29.题型：单选题

职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。【2014】A

职工B

鉴定机构C

劳动部门D

用人单位

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》规定，职工与用人单位的主张不一致时，由用人单位承担举证责

任。

考点：工伤认定

30.题型：单选题

由于技术的更新，在对某项工艺的国家标准进行复审后，标准管理单位提出应对其

予以修订的意见，则该意见得以生效的程序是（）o

A经该国家标准的主管部门批准

B由国务院工程建设行政主管部门确认并批准

C由国务院标准化行政部门确认并批准

D由该国家标准的主管部门确认后，报国务院建设主管部门批准

答案

D

解析

答案D

《标准化法》规定：国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需

要，由该国家标准的管理部门适时组织有关单位进行复审。国家标准复审后，标准

管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经该国家标准的主管部

门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。本题正确答案应当为Do

31.题型：单选题

由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为（）。

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

B

解析

法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的

统一整体。故选项B正确。

32.题型：单选题

2014年3月.取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司.2015年6月工作单位

变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（）Jk.

A2017年3月

B2017年6月

C2018年3月

D2018年6月

答案

A

33.题型：多选题

下列（）项目可以采用两阶段招标。A

技术复杂项目B

无法精确拟定技术规格的项目C

初步设计尚未最后确定的项目D

处于概念设计阶段的项目E

招标文件没有最终确定的项目

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

采用两阶段招标的条件只有两个：技术复杂项目，或者无法精确拟定技术规格的项

目。

考点：建设工程招标方式。

34.题型：单选题

以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的为

（）劳动合同。A

有效B

无效C

可变更D

可撤销

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

下列劳动合同无效或者部分无效（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在

违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责

任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的

劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

考点：劳动合同的生效与无效

35.题型：多选题

关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。A

依法对设计文件进行技术交底B

依法保证使用的建筑材料等符合要求C

依法审查施工图纸设计文件D

依法办理工程质量监督手续E

依法承揽工程的勘察、设计业务

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查的是勘察设计的质量责任和义务。BD属于建设单位的义务；建设单位应

当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审

查。

考点：依法承揽工程的勘察、设计业务

36.题型：单选题

《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全

生产许可证由（）颁发和管理。

A县级以上人民政府

B县级以上人民政府建设主管部门

C省、自治区、直辖市人民政府

D省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

答案

D

解析

建筑施工企业从事建筑施工活动前。应当依法申请领取安全生产许可证。中央管

理的建筑施工企业（集团公司、总公司）向国务院建设主管部门申请领取安全生产许

可证；其他建筑施工企业，包括中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属

的建筑施工企业，向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申

请领取安全生产许可证。

37.题型：单选题

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照

（）予以赔偿。A

采取补救措施B

实际损失C

违约金D

定金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际

损失予以赔偿。

考点：承担违约责任的种类

38.题型：单选题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途径丙

省辖区，则下列观点正确的是（）.

A无需经任何部门许可

B应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可

C应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可

D应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可

答案

D

39.题型：单选题

建筑工程施工企业应当依法为职工参加（）。A

建设工程一切险B

安装工程一切险C

工伤保险D

意外伤害险

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

建筑工程施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。

考点：工伤保险和建筑职工意外伤害险。

40.题型：单选题

关于节能的产业政策，下列说法错误的是（）.

A国家限制发展高耗能、高污染行业

B国家不鼓励企业制定严于国家标准的企业节能标准

C国家对落后的耗能过高的生产丁艺实行淘汰制度

D禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺

答案

B

41.题型：单选题

按照我国有关法律法规的规定，分包工程的发包人可以要求分包工程的承包人提供

分包工程的（）。

A投标担保

B履约担保

C付款担保

D维修担保

答案

B

解析

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》还规定，分包工程发包人可

以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包

人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发

包人应当提供。

42.题型：单选题

合同中关于数量的条款，应该选择使用（）的计量单位、计量方法和计量工具。

A国际通用

B国内认可

C合同当事人共同接受

D合同当事人都明白

答案

C

43.题型：单选题

承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上

海的仲裁委员会仲裁（注，上海地区有两家仲裁委员会）。那么，下列说法中正确的

是（）。

A该约定意思表示明确，有效

B当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

答案

B

44.题型：单选题

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A迫使承包方以低价竞标

B要求施工单位缩短工期

C要求设计单位降低设计标准

D暗示施工单位违反工程建设强制性标准

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》第10条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方

以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计

单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”由此可知，选

项A、B、C并不意味着突破了规定的底线，而选项D明显违反规定，敞正确答案

为D。

45.题型：单选题

下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。*

A质量检测站

B项目咨询单位

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

C

46.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。【2015】A

施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误B

因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分农民工停工抗议，致使工期

延误C

地,导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D

由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E

因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

违约责任的免除。

考点：违约责任的免除

47.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设

备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是（）。

A未经检验的，不得用于工程上

B检验不合格的，应当重新检验，直至合格

C检验要按规定的格式形成书面记录

D检验要有相关的专业人员签字

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》第29规定："施工单位必须按照工程设计要求、施工

技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检

验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。”显然，选

项A、C、D符合规定，选项B不符合规定。故正确答案为B。

48.题型：多选题

2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定了可以申报历史文化

名城、名镇、名村的条件，这些条件包括（）.

A保存文物特别丰富

B历史建筑集中成片

C具有地方特色

D保留着传统格局和历史风貌

E发生过重要历史事件

答案

A,B,D,E

49.题型：多选题

为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是（）.

A机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求

B机动车辆的喇叭必须符合同家规定的要求

C机动车辆须加强维修和保养

D机动车辆须保持技术性能良好

E机动车辆应安装、使用警报器

答案

A,B,C,D

5（）.题型：单选题

按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和

权限称之为（）。

A级别管辖

B指是管辖

C移送管辖

D地域管辖

答案

D

51.题型：多选题

关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。

A贷款人不得预先在本金中扣除利息

B借款人应当按照约定的用途使用借款

C对于未约定期限且法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还

D订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

E贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

答案

A,B,C,D

52.题型：单选题

乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，

但甲方支出相应的措施费用是（）.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。A

0.5B

2.5C

3.0D

3.5

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没

有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失

扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故选D

考点：采取措施防止损失的扩大。

53.题型：多选题

根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。A

李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B

张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C

杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次

要责任D

陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤E

牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工

伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。

考点：工伤认定

54.题型：单选题

关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）。

A纪念建筑物属于国家所有

B近代现代代表性建筑属于国家所有

C石刻属于国家所有

D古文化遗址属于国家所有

答案

D

解析

古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建

筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，

属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权

的改变而改变。

55.题型：单选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，

下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。

A未申领施工许可证

B直接指定分包人分包专业工程

C迟延提供设计文件

D拖欠工程款

答案

B

56.题型：单选题

下列不属于发包人义务的情形是（）。

A提供必要施工条件

B及时组织工程竣工验收

C向有关部门移交建设项目档案

D就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

答案

D

57.题型：单选题

《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场50（）千米以内生产的建筑材料用量

占建筑材料总重量的（）以上。A

50%B

60%C

70%D

80%

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

《绿色施工导则》进一步规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材

料用量占建筑材料总重量的70%以上。

考点：节材与材料资源利用

58.题型：单选题

下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价

款结算暂行办法》规定的是（）。

A承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金

额等

C承包人应当在发包人签证后施工

D发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负

答案

A

59.题型：单选题

对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。

A发明

B实用新型

C外观设计

D设计方案

答案

B

解析

实用新型是措对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

60.题型：单选题

关于行政强制措施代履行的表述，不正确的是（）。

A代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址等事

项

B代履行5d前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行

C代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督

D代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当

在执行文书上签名或者盖章

答案

B

解析

本题涉及的考点是行政强制措施代履行。代履行应当遵守下列规定：（1）代履行

前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理

由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人；（2）代履行3d前，催告当

事人履行，当事人履行的，停止代履行；（3）代履行时，作出决定的行政机关应当

派员到场监督；（4）代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事

人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。代履行不得采用暴力、胁迫以及其

他非法方式。

61.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是（）。

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

62.题型：单选题

建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可以解

除合同。此约定属于合同的（）。[2013]A

附期限解除B

附条件解除C

附期限终止D

附条件终止

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

考查附条件合同与附期限合同的区别。首先，应当明确如何区别所附为“条件”或为

“期限”。若所附为“条件”，则该“条件”可能成就也可能不成就，而若所附为“期

限”，则该“期限”必然会到来。从题目上看，“…施工企业未按节点工期完成形象进

度的...”，很明显，施工企业可能按节点工期完成进度，也可能未完成，故其所附

为“条件”；而后续描述“建设单位可以解除合同”，故，此为附解除条件的合同。B

项正确。

考点：附条件合同（已取消考点）。

63.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工

程的专项施工方案，须经施工单位技术负责人，总监理工程师签字后方可实施。

64.题型：单选题

投标人少于（），招标人应当依法重新招标。A

3个B

4个C

5个D

7个

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

考点：投标文件。

65.题型：多选题

某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组

成，这一组成不符合《中华人民共和国招标投标法》的规定，则下列关于评委委员

会重新组成的做法中，正确的又（）。

A减少1名招标人代表，专家不在增加

B减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家

C不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家

D不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家

E不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家

答案

B,D

66.题型：单选题

依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）o

A劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议

B用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用

C派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用

D用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同

答案

C

67.题型：单选题

禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）。［20131A

直接费B

项目施工成本C

企业个别成本D

社会平均成本

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

低于成本价竞标《招标投标法》第33条规定：“投标人不得以低于成本的报价竞

标在这里，所谓“成本”，应指投标人的个别成本，该成本是根据投标人的企业

定额测定的成本。C项正确。

考点：投标人以低于成本的报价竞标。

68.题型：单选题

施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟

延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。

合同从（）起解除。

A当事人提出的时间

B发出通知的时间

C通知到达对方的时间

D对方接受通知的时间

答案

C

69.题型：多选题

下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。

A涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的

B受自然地域环境限制的

C技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

D公开招标费用与项目的价值相比不值得的

E施工主要技术需要使用某项特定专利的

答案

C,D

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须

进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术

复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用

公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

70.题型：单选题

关于施工合同特征的说法，错误的是（）。【2014】A

施工合同是双务合同B

施工合同是要式合同C

施工合同客体是工程D

施工合同是有偿合同

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳

务服务。此题选用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要

式合同和有偿合同，故此题答案为C。

考点：合同的内容。

71.题型：单选题

下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是（）.

A贷款人提供借款时可以预扣利息

B借款人逾期还贷,应加倍支付逾期利息

C自然人之间的借款合同.自合同签订时生效

D民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的4倍

答案

D

72.题型：单选题

下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是（）。

A勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员

B工程质量的责任主体是勘察、设计单位

C勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制

D设计标准必须符合建设单位的要求

答案

C

解析

谁勘察设计谁负责，谁施工谁负责，这是国际上通行的做法。勘察、设计单位和

执业注册人员是勘察设计质量的责任主体，也是整个工程质量的责任主体之一。勘

察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任，即勘察、设计单位对其勘察、设

计的质量负责，注册建筑师、注册结构工程师等专业人士对其签字的设计文件负

责。

73.题型：单选题

建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除（）

以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备

案。

A施工单位资质等级证明

B拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明

C拆除工程的施工组织方案

D废弃物利用措施

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应

资质等级的施工单位。并应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程

所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施

工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）

拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。

74.题型：单选题

下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是（）。

A首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低资质等级核

定

B增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩

C已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等

级可高于现有的工程设计资质等级

D刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承

包工程

答案

A

解析

A、B、C、D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中A选项符合规

定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B选项显然错误。

C选项错在高于二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在挂靠二

字上。

75.题型：单选题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告内容不包括（）。A

事故发生单位概况B

事故发生的时间、地点以及事故现场情况C

事故造成的人员伤亡和直接经济损失D

已经采取的措施

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列内容：（1）

事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的

简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）

和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。

C是事故调查报告的内容。

考点：事故报告的内容要求

76.题型：单选题

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（）。A

吹风器B

吸尘器C

密网覆盖D

高压喷雾

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的

设备；对现场易飞扬物质可采取密网覆盖，对于构筑物爆破拆除前，可在建筑外设

高压喷雾状水系统。故选项B正确。

考点：大气污染的防治

77.题型：单选题

根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。A

须经债权人同意，且需办理公证手续B

无需经债务人同意，也不必通知债务人C

无需债务人同意，但需办理公证手续D

无需经债务人同意，但需通知债务人

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

本题考查的是合同权利义务的转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通

知，该转让对债务人不发生效力。

考点：合同权利义务的转让。

78.题型：多选题

根据《产品质量法》，生产者不得（）。［20131A

生产国家明令淘汰的产品B

伪造或者冒用他人的厂名C

伪造或者冒用认证标志等质量标志D

以不合格产品冒充合格产品E

对产品使用性能瑕疵作出说明

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

考查《产品质量法》中生产者的产品质量责任和义务根据《产品质量法》第5条规

定：禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用

他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充

好。本题中A、B、C、D项属于生产者的禁止性义务，为正确选项；

考点：产品质量法第五条（超纲）

79.题型：多选题

依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A

项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大c

国务院发改委确定的国家重点项目不宜公开招标的D

施工主要技术采用不可能替代的专有技术E

涉及到国家安全、国家秘密不适宜招标的项目

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

本题考查的是建设项目招标的方式。

考点：建设工程招标方式。

80.题型：单选题

关于审判监督程序，说法正确的是（）*

A审判监督程序只能由当事人申请

B上级法院对下级法院正在审理中的案件，发现确有错误的，可以提起再审

C当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后1年内

D当事人申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定

答案

D

81.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当在施工组织设计中编制安全技术

措施和施工现场临时用电方案。

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D设计单位

答案

B

82.题型：多选题

关于建筑施工企业负责带班检查的说法，正确的有（）。A

超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场

进行带班检查B

工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C

应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案

D

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%E

对于有分公司的企业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在

地的分公司负责人带班检查

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

本题考查的是施工单位的安全责任。D项建筑施工企业负责人要定期带班检查，每

月检查时间不少于其他工作日的25%；对于有分公司的企业的集团，集团负责人

因故不能到现场的，可以书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班

检查。

考点：施工单位负责人施工现场带班制度

83.题型：单选题

工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。*

A专利权

B商标权

C著作权

D发明权

答案

C

84.题型：多选题

某项目负责人带班生产时.，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是

（）。

A向工程项目的建设单位请假

B向工程项目的监理单位请假

C向企业总工程师请假

D委托监理工程师负责其外出时的日常工作

E委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作

答案

A,E

解析

项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设

单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日

常工作。故选项A、E正确。

85.题型：单选题

分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说

法，正确的是（）。

A分包单位只对总承包单位负责

B建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C建设单位与分包单位合同关系，无权向分包单位主张权利

D总承包单位赔偿金额超过其承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

答案

D

86.题型：单选题

某材料供应商，不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担（）。A

侵权责任B

违约责任C

刑事责任D

行政责任

考点

2Z201092建设工程民事责任的种类及承担方式

解析

违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。

考点：民事责任的承担方式。

87.题型：单选题

根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接

受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。*

A12

B10

C8

D6

答案

A

88.题型：单选题

发生过较大生产安全事故或者发生过两起以一般生产安全事故的；企业申请资质升

级或资质增项，在申请之日起前（）资质机关不予批准。A

1年内B

2年内C

3年内D

5年内

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内有以下情形的资质许可机关

不予批准企业的资质升级申请和增项申请：6发生过较大生产安全事故或者发生过

两起以一般生产安全事故的。

考点：不予批准企业资质省级申请和增项申请的规定。

89.题型：多选题

建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位

的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）。

A施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

答案

A,D

解析

《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包

人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折

价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将

该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法

院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规

定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交

付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受

偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作

人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设

工程合同约定的竣工之日起计算。

9（）.题型：单选题

（）不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法

律、法规要求，不得压缩合同约定的工期。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2