建筑物建设工程勘察设计合同2024年

建筑物建设工程勘察设计合同2024年合同编号：__________甲方（委托方）：________________地址：__________________乙方（勘察设计方）：________________地址：__________________鉴于甲方拟进行建筑物建设工程，特委托乙方进行该工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程投资估算：________________第二条勘察设计内容（1）工程勘察：包括地质勘察、水文地质勘察、工程测量等。（2）工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2.2乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求，进行勘察设计工作。第三条勘察设计费用3.1甲方应支付乙方的勘察设计费用为人民币______元（大写：________________元整）。（1）合同签订后______个工作日内，支付合同总价款的______%作为预付款。（2）乙方提交初步设计文件后，支付合同总价款的______%。（3）乙方提交施工图设计文件后，支付合同总价款的______%。（4）乙方完成全部勘察设计工作后，支付合同总价款的______%作为尾款。3.3甲方支付勘察设计费用时，乙方应提供相应的发票。第四条工期4.1乙方应在合同签订后______个工作日内完成勘察设计工作。4.2若因甲方原因导致勘察设计工作延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。第五条质量保证5.1乙方应保证勘察设计文件的质量，符合国家有关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2若勘察设计文件存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后______个工作日内进行修改，直至满足甲方要求。第六条保密6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1若乙方未按照约定时间、质量完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。7.2若甲方未按照约定时间支付勘察设计费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付金额的______%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的变更、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）确认。9.3合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以终止合同。第十条其他约定10.1双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。10.2双方应相互配合，共同完成勘察设计工作。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同主体明确。2.详细勘察设计内容：合同中应具体列明乙方应承担的勘察设计工作内容，避免因内容不明确导致合同纠纷。3.明确费用及支付方式：合同中应明确勘察设计费用、预付款、进度款和尾款的比例及支付时间，以及逾期支付的违约责任。4.约定工期及延期责任：合同中应明确勘察设计工期，以及因甲方原因导致延期时乙方可要求的延期费用。5.质量保证及违约责任：合同中应明确勘察设计文件的质量要求，以及未达标时的修改义务和违约责任。6.保密条款：合同中应包含保密条款，明确双方对商业秘密、技术秘密等的保密义务。7.争议解决方式：合同中应约定争议解决方式，如友好协商、诉讼等。解决办法：1.协商解决：双方在合同履行过程中发生争议时，应通过友好协商解决。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。2.勘察设计：指对工程项目的地质、地形、环境等进行调查研究，并根据调查结果进行设计的工作。3.预付款：指甲方在合同签订后，按照约定比例支付给乙方的部分款项，用于保障乙方开展勘察设计工作的资金需求。4.进度款：指在勘察设计工作过程中，根据乙方完成的工程量，甲方按照约定比例支付的款项。5.尾款：指在勘察设计工作全部完成后，甲方按照约定比例支付给乙方的一笔款项。6.违约金：指当一方违反合同约定时，应支付给对方的赔偿金。7.滞纳金：指当甲方未按照约定时间支付款项时，乙方有权要求甲方支付的逾期付款的利息。8.不可抗力：指因自然灾害、政策变动等无法预见、无法克服和无法避免的客观情况。9.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。10.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。特殊应用场合及补充条款：1.场合：如果工程项目位于地震多发区域，需要特别关注地质稳定性。补充条款：考虑到地震风险，双方同意在合同原有勘察内容基础上，增加针对地震安全性的专项勘察。若发现地质稳定性不符合建设要求，乙方应及时通知甲方，并共同商讨解决方案。2.场合：工程项目涉及历史文化保护区域，需要特别注意保护原有文化遗产。补充条款：乙方在勘察设计过程中，应充分考虑到历史文化保护的要求，确保设计方案不破坏、不影响原有的文化遗产。如有涉及，乙方需与甲方共同制定保护措施。3.场合：工程项目位于生态环境敏感区，需要特别注意生态保护。补充条款：乙方在进行勘察设计时，应充分考虑生态环境保护，确保设计不会对周边生态环境造成不利影响。如有必要，甲方和乙方应共同编制环境影响评估报告。4.场合：工程项目涉及新技术、新材料的应用，需要特别关注技术成熟度和材料供应。补充条款：乙方在设计过程中使用新技术、新材料时，应确保其技术成熟可靠，并提前与甲方沟通确认。同时，乙方应负责协调材料供应商，确保材料供应的及时性和质量。合同所需附件列表：1.附件一：甲方提供的工程概况资料，包括但不限于工程背景、投资来源、工程规模等。2.附件二：乙方提供的资质证明文件，包括营业执照、资质证书、相关业绩证明等。3.附件三：双方认可的工程勘察设计规