承包工程施工合同2024年_第1页
承包工程施工合同2024年_第2页
承包工程施工合同2024年_第3页
承包工程施工合同2024年_第4页
承包工程施工合同2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

承包工程施工合同2024年合同编号:__________第一条项目概况1.1项目名称:____________________1.2项目地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程预算:人民币(大写):____元整(小写):________元。第二条工程承包范围2.1承包方负责本项目的全部施工任务,包括但不限于:(1)土建工程;(2)装饰装修工程;(3)安装工程;(4)绿化工程;(5)其他配套设施。第三条工程期限3.1工程总工期:____个月,自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2工程进度计划:详见附件一。第四条工程质量4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求,确保工程质量达到合格标准。4.2乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行严格监控,确保工程质量符合合同要求。第五条工程价款5.1工程价款:人民币(大写):____元整(小写):________元。5.2付款方式:(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付给乙方合同价款的____%;(2)进度款:按照工程进度计划,乙方完成相应工程量后,甲方按照实际完成工程量的____%支付进度款;(3)结算款:工程验收合格后____个工作日内,甲方支付给乙方剩余的合同价款。第六条工程验收6.1乙方应在工程完成后向甲方提交工程验收报告,甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。6.2工程验收合格后,双方应办理工程交接手续,并签署工程验收证书。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。7.2乙方未能按照约定工期完成工程的,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款____%的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格、双方办理完工程交接手续并签署工程验收证书之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:____年__月__日注意事项:1.明确合同主体:在签订合同前,应核实甲乙双方的合法身份,包括但不限于企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。2.工程范围和内容:合同中应详细描述工程的具体内容和范围,避免因描述不清导致的纠纷。3.工程期限:双方应明确约定工程的总工期和进度计划,以及可能出现的工期延误和相应的违约责任。4.工程质量:应明确工程质量标准,并约定质量不符合要求时的处理措施和责任。5.工程价款及支付方式:合同中应详细约定工程价款的金额、支付方式、时间及进度款的支付条件。6.工程验收:明确工程验收的标准、程序和时间,以及验收合格后的交接程序。7.违约责任:合同应明确双方在违反合同义务时应承担的违约责任,包括违约金、赔偿损失等。8.争议解决:合同中应约定解决争议的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法:1.协商:双方应通过友好协商解决争议,以减少时间和成本。2.调解:如协商不成,可请求第三方进行调解,如行业协会或专业调解机构。3.仲裁:根据合同约定,双方可选择仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决具有法律约束力。4.诉讼:如仲裁不成或合同未约定仲裁条款,双方可向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.承包方:指合同中承担工程建设和施工任务的当事人。2.发包方:指合同中将工程建设和施工任务委托给他人完成的当事人。3.违约金:指合同当事人因违反合同义务而应向对方支付的赔偿金。4.质量保证金:指为确保工程质量,承包方需在工程价款中预留一定比例的款项,待工程验收合格后无质量问题再予以退还。5.不可抗力:指合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、战争等。6.诉讼时效:指当事人向法院提起诉讼的法定期限,超过该期限,当事人的诉讼请求可能不被法院支持。7.合同解除:指在合同有效期内,因特定原因导致合同权利义务关系终止的法律行为。8.补充协议:指双方在原合同基础上,对合同内容进行修改或补充的书面协议。特殊场合一:灾后重建项目这个场合比较特殊,可能需要考虑到灾后重建的紧迫性和特殊性。补充条款:若因自然灾害等不可抗力因素导致工程进度受阻,双方应协商制定新的工程进度计划,并适当延长工期。在灾后重建期间,乙方应优先保障本项目的人力物力投入,确保工程尽快完工。特殊场合二:环保要求严格的工程项目现在环保越来越受到重视,有些工程项目可能需要满足特别严格的环保标准。补充条款:乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的环保法规,采取有效措施减少对环境的影响。若乙方违反环保法规,导致工程暂停或取消,乙方应承担由此产生的全部费用。特殊场合三:涉及文化遗产保护的工程如果工程地点在文化遗产附近,可能需要额外的保护措施。补充条款:乙方在施工前应进行文化遗产影响评估,并采取必要的保护措施。在施工过程中,若发现文化遗产遗址,应立即停止施工并报告相关部门,按照国家相关规定进行处理。附件列表:1.附件一:工程进度计划表2.附件二:工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论