专业化工程计价合同2024版

专业化工程计价合同2024版本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1合同当事人1.2工程1.3计价方式1.4专业化工程1.5合同价格1.6变更1.7延期1.8违约1.9索赔1.10争议解决第二条合同双方的义务与责任2.1承包商的义务2.2发包方的义务2.3合同的生效与终止第三条工程范围与计价依据3.1工程范围3.2计价依据3.3工程量清单3.4工程变更第四条合同价格与支付方式4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5支付方式第五条工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3工程提前完成第六条质量标准与要求6.1质量标准6.2质量保证6.3质量检验第七条安全生产与环保要求7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额的计算第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让与分包11.1合同转让11.2分包管理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的效力14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同当事人（1）发包方：指合同中约定有权委托承包方进行工程建设的法人或其他组织。（2）承包方：指合同中约定承担工程建设的法人或其他组织。1.2工程（1）指合同中约定的，由承包方按照发包方的要求进行的全部或部分建设工作。（2）工程包括主体工程、辅助工程、临时工程等。1.3计价方式（1）指合同中约定的，用于确定工程价格的方法。（2）计价方式可以包括固定价格、变动价格、成本加成等。1.4专业化工程（1）指需要专业技能、专业设备进行施工的工程。（2）专业化工程包括但不限于：电力工程、水利工程、隧道工程等。1.5合同价格（1）指根据计价方式和工程量清单，计算出的承包方应得的工程总价。（2）合同价格是承包方完成合同约定的全部工程后，有权获得的总价。1.6变更（1）指合同履行过程中，因发包方要求或客观情况变化，导致工程内容、工程量、工程进度等发生改变。（2）变更应按照合同约定的程序和方式进行。1.7延期（1）指合同履行过程中，因发包方原因或不可抗力原因，导致工程进度受到影响，无法按原定日期完成工程。（2）延期应按照合同约定的程序和方式进行。1.8违约（1）指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。（2）违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。1.9索赔（1）指合同当事人因对方违约或自身权益受到损害，向对方提出的要求赔偿的权利。（2）索赔应按照合同约定的程序和方式进行。1.10争议解决（1）指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。（2）争议解决应按照合同约定的程序和方式进行。第二条合同双方的义务与责任2.1承包商的义务（1）按照合同约定，完成工程的施工。（2）保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。（3）接受发包方的监督和检查。（4）遵守法律法规，保护环境。2.2发包方的义务（1）按照合同约定，提供施工条件。（2）按时支付合同价款。（3）提供所需的设计文件和技术资料。（4）协调解决合同履行过程中的问题。2.3合同的生效与终止（1）合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同履行完毕，双方验收合格后终止。第三条工程范围与计价依据3.1工程范围（1）包括合同约定的全部工程内容。（2）工程范围应在合同中详细列出。3.2计价依据（1）包括工程量清单、工程设计文件、技术规范等。（2）计价依据应作为合同附件，与合同具有同等法律效力。3.3工程量清单（1）指合同中约定的，用于计算工程价格的工程量明细表。（2）工程量清单应包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。3.4工程变更（1）变更应按照合同约定的程序进行。（2）变更导致的工程量增减、价格调整等，应由双方协商确定。第四条合同价格与支付方式4.1合同价格（1）合同价格是指根据计价方式和工程量清单计算出的，承包方完成合同约定的全部工程后，有权获得的总价。（2）合同价格应在合同中明确。4.2预付款（1）预付款是指发包方在合同签订后，按照合同约定向承包方支付的一定比例的合同价款。（2）预付款的比例、支付时间等，应在合同中约定。4.3进度付款（1）进度付款是指发包方按照承包方完成的工程进度，支付的合同价款。（2）第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。（2）违约行为包括不履行、迟延履行、不适当履行等。8.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。（2）损失包括直接损失和间接损失。8.3赔偿金额的计算（1）赔偿金额应根据违约方违约程度、违约时间、损失程度等因素确定。（2）赔偿金额的计算方法应在合同中约定。第九条争议解决方式9.1协商解决（1）合同当事人应通过友好协商的方式解决争议。（2）协商不成的，可以采取其他争议解决方式。9.2调解（1）调解是指由第三方调解机构对争议进行调解，达成调解协议。（2）调解协议具有法律效力，双方当事人应履行。9.3仲裁（1）仲裁是指由双方约定的仲裁机构对争议进行仲裁。（2）仲裁裁决具有法律效力，双方当事人应履行。9.4诉讼（1）诉讼是指双方当事人通过法院对争议进行解决。（2）诉讼判决具有法律效力，双方当事人应履行。第十条合同的变更与解除10.1合同变更（1）合同变更应按照合同约定的程序进行。（2）合同变更内容包括工程范围、工程量、工程进度、合同价格等。10.2合同解除（1）合同解除应按照合同约定的程序进行。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同未履行部分的事宜。第十一条合同的转让与分包11.1合同转让（1）合同转让指合同当事人将其合同权利义务全部或部分转让给第三方。（2）合同转让应取得对方的同意，并办理相关手续。11.2分包管理（1）分包指承包方将其合同范围内的部分工程分包给第三方。（2）承包方应对分包工程的质量、安全、进度等负责。第十二条保密条款12.1保密内容（1）指合同当事人应当保密的信息，包括技术秘密、商业秘密等。（2）保密内容应在合同中明确。12.2保密期限（1）保密期限应根据合同当事人约定的保密内容确定。（2）保密期限应在合同中明确。12.3违约责任（1）违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。（2）损失包括直接损失和间接损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用（1）合同当事人应按照合同约定的法律适用。（2）如无约定，应适用工程所在地的法律。13.2争议解决（1）争议解决方式应按照合同约定的程序进行。（2）如无约定，可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。第十四条其他条款14.1不可抗力（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。14.2合同的效力（1）合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同履行完毕，双方验收合格后终止。14.3合同的附件（1）合同附件是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。（2）合同附件应包括工程设计文件、技术规范、工程量清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等，须由发包方提供，并保证其准确性和完整性。附件二：技术规范详细要求：包括工程施工过程中应遵循的技术标准、规范、操作流程等，须由发包方提供，并保证其合法性和适用性。附件三：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、数量、单位、单价等，须由发包方提供，并保证其准确性和完整性。附件四：预付款支付凭证详细要求：包含预付款的支付金额、支付时间等，由发包方提供，并用于证明预付款的支付情况。附件五：进度付款凭证详细要求：包含进度付款的支付金额、支付时间等，由发包方提供，并用于证明进度付款的支付情况。附件六：合同变更协议详细要求：明确合同变更的内容、价格、进度等，由双方签署，并用于证明合同变更的生效。附件七：合同解除协议详细要求：明确合同解除的原因、解除时间等，由双方签署，并用于证明合同解除的生效。附件八：分包合同详细要求：包含分包工程的内容、分包商的资质要求、分包价格等，由承包方与分包商签订，并用于证明分包关系的建立。附件九：保密协议详细要求：明确双方应保密的信息内容、保密期限等，由双方签署，并用于证明保密义务的约定。附件十：争议解决协议详细要求：明确争议解决的程序、方式、仲裁机构或法院等，由双方签署，并用于证明争议解决的有效性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。2.迟延履行、不适当履行合同义务。3.违反合同中的特定条款，如保密条款、技术规范等。违约责任认定标准：1.违约程度：根据违约行为对工程质量、安全、进度等方面的影响程度进行认定。2.违约时间：根据违约行为发生的时间，如工程前期、中期、后期等，进行认定。3.损失程度：根据违约行为给对方造成的直接损失和间接损失，进行认定。示例说明：若承包方未按照合同约定的时间完成工程，导致工程进度延误，则构成违约行为。违约责任认定标准可根据延误的时间长度、对工程进度的影响程度以及发包方因此遭受的损失程度进行评估，确定违约责任的大小。说明三：法律名词及解释：1.合同当事人：指合同中约定的具有权利和义务的法人或其他组织。2.工程：指合同中约定的由承包方按照发包方的要求进行的全部或部分建设工作。3.计价方式：指合同中约定的用于确定工程价格的方法。4.专业化工程：指需要专业技能、专业设备进行施工的工程。5.违约：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。6.索赔：指合同当事人因对方违约或自身权益受到损害，向对方提出的要求赔偿的权利。7.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。1.合同当事人：指发包方和承包方。2.工程：指合同中约定的全部或部分建设工作。3.计价方式：用于确定工程价格的方法，如固定价格、变动价格、成本加成等。4.专