2024年工程设计合同标准模板（二篇）

第4页共4页2024年工程设计合同标准模板发包人：设计人：鉴于发包人委托设计人承担工程设计任务，双方经友好协商，依据相关法律法规及规定，达成如下合同协议：____第一条合同依据____本合同依据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法规和规章。1.3建设工程批准文件。____第二条设计费用及付款方式____2.1建筑面积为m²，装饰设计费用为：_____元/m²，小计：_____元；效果图共_____张，每张费用：_____元，小计：_____元；设计费总计为_____元。2.2付款方式：（具体条款需补充明确）____第三条发包人应提交的资料及文件____无（设计现场测量）。____第四条设计人应交付的设计资料及文件____4.1设计图纸施工图包含：施工图2套，效果图0张，图纸类别具体见附件。4.2交付图纸期限：自____年____月____日至____年____月____日。____第五条双方责任____5.1发包人责任：5.1.1发包人应按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。若发包人提交资料及文件超过规定期限15天以内，设计人交付设计文件时间顺延；超过15天以上时，设计人员有权重新确定提交时间。5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料需作较大修改，导致设计人需返工时，双方应另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确相关条款，并由发包人按设计人所耗工作量增付设计费。5.1.3若发包人要求设计人提前交付设计资料及文件，且设计人能够做到的，发包人应根据设计人提前投入的工作量支付赶工费。5.1.4发包人提供必要的协助，相关费用由设计方承担。5.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人不得擅自修改、复制或向第三人转让设计资料及文件，或用于本合同外项目。如有违反，发包人应承担法律责任，设计人有权提出索赔。5.2设计人责任：5.2.1设计人应按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，并按合同规定进度提交质量合格的设计资料，对其负责。5.2.2设计人采用的主要技术标准为现行国家及江苏省的法规、规范及标准。5.2.3设计合理使用年限为____年。5.2.4设计人应按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付设计资料及文件。5.2.5设计人交付设计资料及文件后，应按规定参加相关设计审查，并根据审查结论负责，对未超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人承担本工程全程跟踪和服务的义务。5.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露或转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生泄露并给发包人造成经济损失，设计人应承担赔偿责任。5.2.7设计人应确保所提交的设计方案无知识产权瑕疵，不侵害第三人利益。由此产生的法律责任由设计人承担。____第六条违约责任____6.1发包人应按本合同第二条和第四条规定的金额和时间支付设计费。每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。6.2设计人对设计资料及文件中的遗漏或错误负责修改或补充。因设计人员错误造成工程质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费；损失严重的，设计人应承担因此造成的发包人实际损失。6.3因设计人自身原因延误设计资料及文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30天时，发包人有权解除合同，并追究设计人的违约责任。6.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，应双倍返还定金。____第七条合同份数及其他约定____7.1本合同一式贰份，发包人执壹份，设计人执壹份，具有同等2024年工程设计合同标准模板（二）7.1条规定的条款将被遵循以支付设计费用。7.3条指出，若设计资料或文件出现遗漏或错误，设计方有责任进行修正或补充。若设计错误导致工程质量事故损失，设计方除了需采取补救措施外，应免除对直接受影响部分设计费的收取。如果损失严重，设计方将根据损失程度和其责任大小，与发包方协商支付实际损失的____%作为赔偿金。7.4条提及，如设计方因自身原因延误了第四条规定的资料和设计文件的交付，每延误一天，应减少该项目应收取设计费的千分之二。7.5条规定，合同生效后，若设计方要求终止或解除合同，设计方需双倍返还定金。第八条其他条款：8.1条，若发包方要求设计方派遣专人驻守施工现场配合解决问题，双方应另外签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2条，设计方为本项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向出版部门购买。若设计方交付的设计资料及文件份数超过规定，将额外收取工本费。8.3条，设计文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，应注明规格、型号和技术指标，设计方不得指定特定的生产厂或供应商。若发包方需要设计方协助加工订货，相关费用由发包方承担。8.4条，发包方委托设计方配合引进项目的各个阶段，应让设计方参与相关设计任务。除制装费外，其他出国费用由发包方支付。8.5条，若发包方要求设计方承担合同内容之外的工作服务，需另外支付费用。8.6条，如遇不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。8.7条，合同争议应通过协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。调解不成，双方同意提交____仲裁委员会仲裁。如未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可诉诸法院。8.8条，本合同一式____份，发包方持____份，设计方持____份。合同经双方签章并在发包方支付订金后生效。8.9条，本合同生效后，应按规定在深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同义务后，合同即终止。8.10条，本合同未尽事宜，可通过签订补充协议处理，相关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均视为合同组成部分，具有同等法律效力。8.11条，其他约定事项：_____8.12条，发包方和设计方的名称、签字、委托代理人、地址、电话、传真、开户银行和账号、建设行政主管部门备案和鉴证意见、备案号、备案日期和鉴证日期应填写完整。发包人名称：_____设计人名称：_____(盖章)_____(盖章)_____法定代表人签字：_____法定代表人签字：_____委托代理人签字：_____委托代理人签字：_____住所：_____住所：_____邮政编码：_____邮政编码：_____