一级造价工程师《造价管理》长治市黎城县2024年预测试题含解析

一级造价工程师《造价管理》长治市黎城县2024年预测试题第1题：单选题(本题1分)下列方法中用来寻找影响工程质量主要因素的工具是（）。A.因果分析图法B.排列图法C.直方图法D.控制图法第2题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3第3题：单选题(本题1分)既有法人可用于项目资金的外部资金（）。A.企业在银行的存款B.企业产权转让C.企业生产经营收入D.国家预算内投资第4题：单选题(本题1分)某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%第5题：单选题(本题1分)试车考核期的保险责任一般不超过（）个月，若超过，应另行加费。A.1B.2C.3D.5第6题：单选题(本题1分)与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除第7题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标第8题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来随时了解生产过程中质量变化情况的方法是（）。A.控制图法B.排列图法C.直方图法D.鱼刺图法第9题：单选题(本题1分)除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，实物工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权可作价出资，但出资比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%第10题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，某工程招标项目估算价为1000万元，则投标保证金最高不得超过（）万元。A.20B.50C.80D.100第11题：单选题(本题1分)对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.生产阶段劳动力成本节省D.生产阶段材料成本降低额第12题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第13题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.4B.3C.2D.1第14题：单选题(本题1分)对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。第15题：单选题(本题1分)某企业2009年发生了两笔互换房产业务，并办理了相关手续，第一笔业务是换出的房产价值为900万元，换进的房产价值为400万元，第二笔业务是换出的房产价值为500万元，换进的房产价值为800万元，已知当地政府规定的契税税率为３％，该公司应缴纳的房产契税为（）万元。A.9B.15C.18D.24第16题：单选题(本题1分)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量，限定每班工人数量下限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面第17题：单选题(本题1分)根据《合同法》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年第18题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第19题：单选题(本题1分)企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%第20题：单选题(本题1分)对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.钢筋混凝土桩基工程B.给排水及采暖工程C.装饰装修工程D.木门窗制作与安装工程第21题：单选题(本题1分)美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制订。A.政府建设主管部门B.土木工程师学会C.大型工程咨询公司D.建筑师学会第22题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第23题：单选题(本题1分)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，不正确的有（）。A.年有效利率为12%B.月有效利率为1%C.月名义利率为1%D.季度有效利率大于3%第24题：单选题(本题1分)某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期至9月25日，则该项目投标保证金金额和其有效期应是（）。A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日第25题：单选题(本题1分)施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）。A.已完工程计划投资减去已完工程实际投资B.拟完工程实际投资减去已完工程计划投资C.拟完工程计划投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程计划投资第26题：单选题(本题1分)下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率第27题：单选题(本题1分)下列关于优先股的说法正确的是（）。A.发行优先股需要还本B.优先股股东会分散普通股股东的控股权C.优先股股东具有公司的控股权D.优先股股东不参与公司的经营管理第28题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法第29题：单选题(本题1分)物有所值中定性评价基本指标权重分配原则是（）。A.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过20%B.六项基本指标权重为80%，任一指标权重一般不超过20%C.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过10%D.六项基本指标权重为60%，任一指标权重一般不超过15%第30题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.14B.15C.30D.45第31题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。A.建筑材料涨价B.利率变化C.投资规划不当D.交通原因第32题：单选题(本题1分)下列工程项目投标过程中，不应采用保本竞标法的是（）。A.有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商B.招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款C.对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，以便赢得机会后创造在第二期工程中的竞争优势D.较长时间内，投标单位没有在建工程项目第33题：单选题(本题1分)根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。A.投标人收到招标文件B.招标文件最后澄清C.招标文件发布D.招标文件开始发出第34题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）。A.1年B.2年C.3年D.5年第35题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用第36题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本提高C.负债融资难度降低D.市场风险承受力增强第37题：单选题(本题1分)某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00第38题：单选题(本题1分)因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为第39题：单选题(本题1分)根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同。A.因重大误解订立B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立C.违反行政法规强制性规定而订立D.当事人未能履行保密义务而订立第40题：单选题(本题1分)编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段第41题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.2B.3C.4D.5第42题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，下列合同文件中，解释效力最高的是指（）。A.专用合同条款B.发包人要求C.勘察纲要D.投标函及投标函附录第43题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（）工程施工招标。A.设计和施工不是由同一承包商承担的B.设计和施工由同一承包商承担的C.采购和施工不是由同一承包商承担的D.采购和施工由同一承包商承担的第44题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，不属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.未按合同规定提供设计资料、图纸C.监理人不按时组织验收D.未按合同规定的日期交付施工场地第45题：单选题(本题1分)建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值第46题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第47题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，勘察服务期限起始日期为（）。A.签订协议书的日期B.发出开始勘察通知的日期C.收到开始勘察通知的日期D.勘察通知中载明的开始勘察日期第48题：单选题(本题1分)根据《关于印发＜政府和社会资本合作模式操作指南（试行）>的通知》，应在（）开展物有所值评价A.地方政府财政年度初B.PPP项目立项后C.项目识别阶段D.项目实施阶段初期第49题：单选题(本题1分)既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让第50题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第51题：单选题(本题1分)某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期前5年每年末等额偿还贷款本息，到第5年末全部还清。则每年末偿还贷款本息（）万元。A.482.36B.520.95C.562.63D.678.23第52题：单选题(本题1分)在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第53题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。‘A.提出项目开工报告B.审核项目初步设计和概算文件C.组织工程招标工作D.提出项目竣工验收申请报告第54题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第55题：单选题(本题1分)某工程施工方案的计划工期为350天，对方案运用价值工程原理，优化后工期缩短了10天，可实现同样的功能，并降低了工程费用，根据价值工程原理，该价值提升的途径属于（）。A.功能提高、成本降低B.功能提高、成本不变C.功能不变、成本降低D.功能不变、成本不变第56题：单选题(本题1分)福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权第57题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502—2009，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。A.施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工作业计划C.施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案D.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案第58题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）日后未进行验收的，视为验收合格。A.14B.28C.30D.56第59题：单选题(本题1分)工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除企业名称外，还应包含的内容是（）。A.资质等级、颁证机关B.专业类别、证书编号C.专业类别、颁证机关D.资质等级、证书编号第60题：单选题(本题1分)某公司2021年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份计提折旧。A.5B.6C.11D.12第61题：多选题(本题2分)主动控制和被动控制是项目目标的两种重要控制方式，下列措施中属于主动控制措施的是（）A.进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作B.分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划C.根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施D.针对可能出现的偏离，制定备用方案E.根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整第62题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的第63题：多选题(本题2分)根据我国现行规定，在计算应纳税所得额时，不得扣除的支出有（）。A.向投资者支付的股息B.企业所得税税款C.各种捐赠支出D.国债利息收入E.赞助支出第64题：多选题(本题2分)下列关于房产税的说明，正确的有（）。A.房产税的计税依据分为从价计征和从租计征B.房地产开发企业建造商品房，在出售前就应征收房产税C.以房产联营投资，不担风险的，按房租收入计征D.以房产联营投资，共担风险的，按房产余值计征E.个人出租房租的，税率为12%第65题：多选题(本题2分)关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（）。A.预算成本以施工图和定额为依据确定B.预算成本的各种信息是成本核算的依据C.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定D.实际成本来自实际工程量、实耗人工和实耗材料E.目标成本是分解到分部分项工程上的计划成本第66题：多选题(本题2分)根据《价格法》，政府可依据有关商品或服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价第67题：多选题(本题2分)某产品目标总成本为1000元，各功能区现实成本及功能重要性系数见下表，则应降低成本的功能区有（）A.F1B.F2C.F3D.F4E.F5第68题：多选题(本题2分)下列项目策划内容中，属于项目构思策划内容的有（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构成D.工程项目融资策划E.工程项目决策第69题：多选题(本题2分)施工成本管理中成本核算的方法包括（）。A.同步核算法B.表格核算法C.会计核算法D.价值工程法E.技术进步法第70题：多选题(本题2分)下列关于净现值指标的说明，正确的有（）。A.净现值指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.净现值指标的计算只与项目的现金流量有关D.净现值指标不能反映单位投资的使用效率E.净现值指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果第71题：多选题(本题2分)施工单位工程索赔产生的原因包括（）。A.业主方违约B.承包方违约C.合同缺陷D.工程环境变化E.不可抗力第72题：多选题(本题2分)PPP项目具体运作方式的选择影响因素主要包括（）。A.收费定价机制B.项目投资收益水平C.风险分配基本框架D.融资需求E.公司股权结构第73题：多选题(本题2分)根据我国《招标投标法》，下列说明中，正确的有（）。A.投标人少于5个的，招标人应当重新招标B.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于二分之一C.由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标D.开标时间就是提交投标文件的截止时间E.自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得少于20日第74题：多选题(本题2分)投资方案进行清偿能力分析时，可采用的评价指标有（）。A.偿债备付率B.投资回收期C.利息备付率D.内部收益率E.投资收益率第75题：多选题(本题2分)下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的第76题：多选题(本题2分)项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（）。A.资金的来源主要是依赖项目的现金流量B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权C.资金的来源主要依赖于项目的投资者的资信D.用于支持贷款的的信用结构的安排是灵活和多样化的E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中第77题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.控制图法B.因果分析法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.直方图法第78题：多选题(本题2分)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费用可直接分解到各个工程分项的费用有（）。A.企业管理费B.材料费C.施工机具使用费D.临时设施费E.职工养老保险费第79题：多选题(本题2分)偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.增值税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修理费E.固定资产折旧费第80题：多选题(本题2分)为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P102排列图法是用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具，因果分析图法式用来寻找某种质量问题原因的有效工具。直方图主要用来了解质量的波动情况，控制图反映动态的质量变化情况。2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P113知识点：流水施工的基本组织方式。等步距异节奏流水施工，也称成倍节拍流水施工。工期计算方法：K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7（个）。3、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P231本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。外部资金来源。包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股来获取外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。4、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=400×15%/[400×（1-5%）]=15.79%。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P280知识点：安装工程一切险。试车考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加费。6、【正确答案】：A【试题解析】：选项A，与债券比较，优先股利息在税后支付，融资成本高；选项B，优先股股东不参与公司经营管理，没有公司控制权，不会分散普通股东的控股权；选项C，优先股与普通股相同的是没有还本期限，与债券特征相似的是股息固定；选项D，优先股融资成本较高，且股利不能像债券利息一样在税前扣除。7、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。8、【正确答案】：A【试题解析】：采用动态分析方法，可以随时了解生产过程中质里的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图法就是一种典型的动态分析方法。9、【正确答案】：B【试题解析】：项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。10、【正确答案】：A【试题解析】：招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。故该工程投标保证金最高不得超过1000×2％=20(万元)。11、【正确答案】：D【试题解析】：12、【正确答案】：D【试题解析】：有下列情形之一的，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约内容作出实质性变更。13、【正确答案】：B【试题解析】：1-4-6-8，持续时间：20；1-3-4-6-8，持续时间：16；1-3-5-6-8，持续时间：18；1-2-7-8，持续时间：20；1-2-3-5-7-8，持续时间：18；1-2-3-4-6-8，持续时间：18；1-2-3-5-6-8，持续时间：20；1-3-5-7-8，持续时间：16。持续时间最长的线路是关键线路，有3条关键线路。采用标号法确定关键线路有三条：1-4-6-8，持续时间：20；1-2-7-8，持续时间：20；和1-2-3-5-6-8，持续时间：20；14、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：增值税。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。简易计税方法，应纳税额=销售额×征收率。15、【正确答案】：A【试题解析】：房屋或土地使用权互换时，交换价格相等，免征契税，交换价格不等，由多交付货物、实物、无形资产或其他利益的一方按差价缴纳契税。公司应缴纳的房产契税＝（800-500）×3％＝9（万元）16、【正确答案】：B【试题解析】：最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P51撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之曰起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。18、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。20、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P59分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。21、【正确答案】：C【试题解析】：在美国，有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等，一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。23、【正确答案】：A【试题解析】：年利率为12%是指名义利率，年有效利率大于12%；按月计息说明月名义利率与月有效利率相等，都是1%；月名义利率1%,季度有效利率大于3%。24、【正确答案】：D【试题解析】：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P357投资偏差=已完工程计划投资-已完工程实际投资=实际工程量×（计划单价-实际单价）（费用偏差公式）26、【正确答案】：A【试题解析】：企业的项目成本考核指标：项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%27、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是既有法人项目资本金筹措。优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司的控制权，不会分散普通股东的控股权。发行优先股通常不需要还本，只需支付固定股息，可减少公司的偿债风险和压力。28、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P344本题考查的是成本预测。挣值分析法可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差，并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本挖潜途径指明方向。29、【正确答案】：B【试题解析】：物有所值定性评价一般采用专家打分法。在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为80%，其中任一指标权重一般不超过20%。补充评价指标权重为20%，其是任一指标权重一般不超过10%。每项指标分为五个等级，有利、较有利、一般、较不利、不利。30、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P28知识点：建设单位的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。31、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程费用动态监控。客观原因包括人工费涨价、材料涨价、设备涨价、利率及汇率变化、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化。投资规划不当属于建设单位原因。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P332保本竞标法通常在下列情形时采用：（1）有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；（2）对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利；（3）较长时期内，投标单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。33、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P33本题考查的是招标投标法。依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。34、【正确答案】：B【试题解析】：在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是2年。35、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；超越法定职权作出准予注册许可的；违反法定程序作出准予注册许可的；对不具备注册条件的申请人作出准予注册许可的；依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。这题目内容来自于《注册造价工程师管理办法》。36、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金与债务资金比例。如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。37、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等额支付系列情形。需要注意的是“年初借入”，所以第三年年末的本利和为500（F/A，8%，3）（1+8%）=1753.06（万元）；也可以三年分别求终值，然后加总得到答案38、【正确答案】：B【试题解析】：工程寿命周期社会成本与环境成本一样，工程建设及工程产品对于社会的影响，可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行瓢别，剔除不属于成本的系列。比如如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。39、【正确答案】：A【试题解析】：1:合同可以变更或者撤销的情形有：(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的；(3)一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损’害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.见教材第五章第二节P274。【考核要点】：合同可以撤销的情形。40、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P6工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、最高投标限价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。41、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是关键线路的判断。关键线路有三条，分别为：①→④→⑥→⑧；①→②→⑦→⑧；①→②→③→⑤→⑥→⑧。42、【正确答案】：D【试题解析】：合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥勘察费用清单；⑦勘察纲要；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P317知识点：国内工程施工合同示范文本。《标准施工招标文件》的相关规定适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。44、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。业主方（包括建设单位和监理人）违约。在工程实施过程中，由于建设单位或监理人没有尽到合同义务，导致索赔事件发生。如：未按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指令、答复请示等，使工程延期；未按合同规定的日期交付施工场地和行驶道路、提供水电、提供应由建设单位提供的材料和设备，使施工承包单位不能及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指令，提供错误信息；建设单位或监理人协调工作不力等。45、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是安装工程项目的保险金额。安装工程项目。是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。46、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。47、【正确答案】：D【试题解析】：发出开始勘察通知。符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。48、【正确答案】：C【试题解析】：在中国境内拟采用PPP模式实施的项目，应在项目识别或准备阶段开展物有所值评价。49、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P230本题考查的是项目资金筹措的渠道和方式。既有法人项目资本金来源分为内、外两个方面。内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。50、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P165资金回收计算。本题考核的是等值计算。计算过程如下：A=1000×（F/A,8%,2）×（1+8%）×（A/P,8%,5）=1000×2.08×1.08÷3.993=562.6352、【正确答案】：A【试题解析】：个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。53、【正确答案】：C【试题解析】：项目总经理的职权有组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、.总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并組织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负贵生产准备工作和培训有关人员；负责組织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。选项A.C.D属于项目董事会的职权。见教材第四章第一节P197。【考核要点】项目总经理的职权。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是利息。1000*（1+8%）*8%=86.4。55、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。节约型—在保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的。从发展趋势上说，科学技术水平以及劳动生产率是在不断提高的，因此消耗在某种功能水平上的产品或系统的费用应不断降低。56、【正确答案】：C【试题解析】：福费廷是专门的代理融资技术。其本质是以信贷方式融资。不是债券和租赁等负债方式，也不是转移股权的资本金方式。57、【正确答案】：D【试题解析】：施工组织设计的三个层次是指施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P321知识点：施工合同示范文本。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。59、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：工程造价咨询管理。工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件，其成果文件可以由工程造价咨询企业加盖企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，由执行咨询业务的注册造价工程师签字，加盖执业印章。60、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是成本核算。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。61、【正确答案】：ABD【试题解析】：主动控制是一种前馈控制当控制者根据已掌握的可靠信息预测出系统将要输出偏离计划的目标时，就制定纠正措施并向系统输入，以便使系统的运行不发生偏离，主动控制又是一种事前控制，它必须在事情发生之前采取控制措施。（ABD）被动控制是指当系统按计划运行时，管理人员对计划的实施进行跟踪，将系统输出的信息进行加工、整理，再传递给控制部门，使控制人员从中发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后再回送给计划实施系统付诸实施，使计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。（CE）62、【正确答案】：ABCD【试题解析】：本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》中的合同条款。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人按合同约定提供的基准资料错误；（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。63、【正确答案】：ABE【试题解析】：在计算应纳税所得额时，不得扣除的支出：向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；企业所得税税款；税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财物的损失；允许扣除范围以外的捐赠支出；赞助支出；未经核定的准备金支出；与取得收入无关的其他支出。64、【正确答案】：ACD【试题解析】：房产税计税依据：（1）从价计征，计税依据是房产原值一次减除10%~30%的扣除比例后的余值，税率为1.2%。（2）从租计征，计税依据为房产租金收入，税率为12%。对个人按市场价格出租的居民住房，暂按4%税率征收房产税，A项正确；房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税，B项错误；以房产联营投资，不承担经营风险，只收取固定收入的，实际是以联营名义取得房产租金，因此，应由出租方按