二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1403

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」403

L题型：单选题

某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生

产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

B

解析

事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100

人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)

重大事故，是指造成1()人以上30人以下死亡，或者50人以上10()人以下重伤，

或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以

上10人以下死亡，或者1()人以上50人以下重伤，或者10()0万元以上500()万元

以下直接经济损失的事故;(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重

伤，或者10()()万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以

下”不包括本数。51人重伤属于重大事故。

2.题型：单选题

因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政

主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次

拖延，则因此产生的工期责任由()承担。*

A建设单位

B施工企业

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

B

3.题型：多选题

根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

A违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

B由用人单位提供的格式劳动合同

C用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D与用人单位代理人签订的劳动合同

E未明确规定合同期限的劳动合同

答案

A,C

4.题型：单选题

改扩建项目的节能改造，说法错误的是()o

A应当符合民用建筑节能强制性标准

B应当优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

C围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行

D未经总监理工程师签字，墙体材料、保温材料不得在建筑上使用或安装

答案

D

解析

既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结

构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。

实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善

通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进

行。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备

不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

5.题型：单选题

商标设计者的人身权受（）保护。*

A专利权法

B商标权法

C著作权法

D侵权责任法

答案

C

6.题型：多选题

根据《担保法》的规定，可以抵押的有（）。

A宅基地使用权

B正在建造的建筑物

C荒山承包经营权

D学校图书馆

E生产设备、原材料、半成品

答案

B,C,E

7.题型：单选题

依据《消防法》有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当

履行的消防安全职责的是（）o

A制定灭火和应急疏散预案

B设置消防安全标志

C对建筑消防设施必须每两年全面检测一次

D保障疏散通道畅通

答案

c

8.题型：多选题

依据《固体废物污染环境防治法》，下列对固体废物污染防治的做法正确的有

()。

A运输固体废物时，采取了防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施

B在国家级风景名胜区，严格限制建设工业固体废物处置设施

C禁止中国境外的同体废物进境倾倒、堆放、处置

D限制进口可以用作原料的固体废物

E施工单位及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施防止污染环境

答案

A,C,D,E

解析

选项B,在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其

他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和

生活垃圾填埋场。

9.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾

期未改正的,责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款.

A机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B使用未经验收的整体提升脚手架

C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D在施工组织设计中未编制安全技术措施

E在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

答案

A,B,C,D

10.题型：多选题

下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有（）。

A建筑物

B建设用地使用权

C生产设备、原材料

D在建工程

E在建船舶

答案

A,B,D

11.题型：单选题

根据《中华人民共和国合同法》规定，下列可以作为保证人的是（）。A

高等院校B

国家机关C

社会团体D

公民

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

《中华人民共和国担保法》规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构

不可以作为保证人。保证人资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公

民，可以作为保证人。故公民可以作为保证人。答案为D。

考点：保证人资格。

12.题型：多选题

下列关于行政复议的说法中，正确的是（）。*

A行政复议机关只审查具体行政行为的合法性

B行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议

C行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

D对于正确的处罚决定不得提请复议

E复议决定一般不为终局裁决

答案

C,E

解析

行政复议具有以下基本特点：（1）提出行政复议的，必须是认为行政机关行使

职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织；（2）当事人提出行政复

议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不

存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议；（3）

当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关

申请复议；（4）行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作

出后，即具有法律效力。只要法律未规定复议决定为终局裁决的，当事人对复议决

定不服的，仍可以按《行政诉讼法》的规定，向人民法院提请诉讼。

13.题型：多选题

建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应

对其（）。A

不予受理或者不予颁发安全生产许可证B

给予警告C

1年内不得申请安全生产许可证D

暂发安全生产许可证并限期整改E

吊销安全生产许可证

考点

2Z206013违法行为应承担的法律责任

解析

原文是《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关

情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许

可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。故应选A、B、Co

考点：以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律责任

14.题型：单选题

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门决定给予

该施工企业主要负责人罚款处罚，罚款限额应为（）。

A该负责人上一年年收入的30%

B该负责人上一年年收入的40%

C该负责人上一年年收入的60%

D该负责人上一年年收入的80%

答案

B

15.题型：多选题

根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的

有（）。

A经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上人民政府建

设主管部门不得颁发施工许可证

B建设单位组织竣工验收对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收

合格报告

C建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

D施工单位进行施工时•，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造

答案

A,B,C,D

16.题型：单选题

安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场

实施全过程监督。*

A施工单位负责项目管理的技术负责人

B安装、拆卸单位的专业技术人员

C监理单位负责安全的工程师

D出租单位生产管理人员

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手

架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技

术人员现场监督。

17.题型：多选题

借款合同的法律特征主要体现在（）。

A借款合同的标的物是物品

B借款合同的标的物是货币

C借款合同一般为不要式合同

D借款合同一般为要式合同

E借款合同一般为有偿合同

答案

B,D,E

解析

借款合同的主要法律特征（一）借款合同的标的物是货币（二）借款合同一般为

要式合同（三）借款合同一般是有偿合同（有息借款）

18.题型：单选题

建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责

令（）。

A工程停工

B限期改正，给予警告

C给予罚款

D给予刑事处罚

答案

B

19.题型：单选题

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期

或超过延期时限的，施工许可证（）o

A自行废止

B应报发证机关核验

C应由发证机关收回

D由施工单位重新申办

答案

A

20.题型：单选题

关于建设工程中代理的说法，正确的是（）

A建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B建设工程中的代理主要是法定代理

C建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

答案

C

解析

A错误，《民事诉讼法》第58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当

事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。"B错误，建设工程代理行为

多为民事法律行为的委托代理。D错误，代理人需要转委托第三人代理的，应当取

得被代理人的同意或者追认。

21.题型：单选题

某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2006年8月5日前支付农

民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期前没有支付，则农民工可以

在（）之前申请强制执行。

A2006年9月5日

B2007年2月5日

C2007年8月5日

D2008年8月5日

答案

D

22.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的.承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（）小

时。

A24

B48

C72

D96

答案

B

23.题型：单选题

根据《文物保护法》，下列对违法行为处理的方法中，正确的是（）。

A擅自迁移，拆除不可移动文物的，处以罚款

B亥j划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处以

罚款

C擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

D亥找I、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

答案

B

解析

亥IJ划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志

的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

24.题型：多选题

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以有()o

A维持原判

B撤销原判

C履行判决

D变更判决

E依法判决

答案

A,B,C,D

解析

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以有维持原判、撤销原

判、履行判决、变更判决。

25.题型：单选题

()应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相

应的安全施工措施。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取

相应的安全施工措施

考点：不同施工阶段等采取相应的安全施工措施

26.题型：多选题

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定.全面负责房

屋市政工程生产安全重大隐患排查治理工作的责任人包括（）.

A施工企业的主要负责人

B工程项目的主要负责人

C监理单位的主要负责人

D建设单位的主要负责人

E政府安全生产监督管理部门的主要负责人

答案

A,B

27.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，高危企业新职工安全

培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。

A15天

B1个月

C45天

D2个月

答案

D

28.题型：单选题

下列确定中标人的有关说法中，错误的是（）。A

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B

中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C

中标人应该能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投

标价格低于成本的除外D

在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步

协商谈判再最终确定合同内容

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

原文是招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中

标人的投标文件订立书面合同。《招标投标法实施条例》进一步规定，合同的标

的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容

一致。

考点：中标和签订合同。

29.题型：单选题

下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。

A在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施

的

C不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

答案

B

解析

工程安全不良行为认定标准：（1）在本单位发生重大生产安全事故时:主要负责

人不立即组织抢救或在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，主要负责人对生产安

全事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的；（2）对建筑安全事故隐患不采取措施予以

消除的；（3）不设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或分部分项

工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；（4）主要负责人、项目负责

人、专职安全生产管理人员、作业人员或特种作业人员，未经安全教育培训或经考

核不合格即从事相关工作的；（5）未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示

标志，或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施

和灭火器材的；（6）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；（7）未

按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登

记的；（8）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料

的；（9）违法挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费

用的；（10）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（11）未根

据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工

措施，或在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；(12)在尚未竣

工的建筑物内设置员工集体宿舍的；(13)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全

使用要求的；(14)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等采取专项防护措施的；(15)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件

在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的；(16)使用未经验收或验

收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；(17)委

托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手

架、模板等自升式架设设施的；(18)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施

工现场临时用电方案或专项施工方案的；(19)主要负责人、项目负责人未履行安

全生产管理职责的，或不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业的；(20)施

工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，或经整改仍未达到与其资质等级相

适应的安全生产条件的；(21)取得安全生产许可证发生重大安全事故的；(22)

未取得安全生产许可证擅自进行生产的；(23)安全生产许可证有效期满未办理延

期手续，继续进行生产的，或逾期不办理延期手续，继续进行生产的；(24)转让

安全生产许可证的，接受转让的，冒用或使用伪造的安全生产许可证的。

30.题型：单选题

《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发

生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之

日起，()不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A2年内

B3年内

C4年内

D5年内

答案

D

31.题型：单选题

质押权中不属于权利质押的是()。A

汇票B

股票C

依法可以转让的专利权中的财产权D

汽车

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

可以质押的权利包括：1.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；2.依法

可以转让的股份、股票；3.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产

权；4.依法可以质押的其他权利。

考点：质押的分类。

32.题型：单选题

关于招标人权利的说法，正确的是（）（＞[20121A

可以自行指定分包单位B

可以自行提高履约担保金额C

可以公开评标过程D

可以授权评标委员会直接确定中标人

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查招标人的权利。指定分包违反我国现行法律规定，故A选项不正确。依

据《工程建设项目施工招标投标办法》第62条，招标人不得擅自提高履约保证

金，则B选项不正确。依据《招标投标法》第38条，招标人应当采取必要的措

施，保证评标在严格保密的情况下进行，则C选项不正确。依据《招标投标法》

第40条，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中

标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人，故D选项正确。

考点：中标和签订合同。

33.题型：多选题

施工中因（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款

C工程师未按合同约定提供所需指令、批准

D设计变更和工程量增加

E不可抗力

答案

A,D,E

34.题型：单选题

根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是（）。A

对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负

责返修B

对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位

都应负责返修C

对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D

对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当

负责返修。因施工人的原因致使建设工程不符合约定的，发包人有权要求施工人在

合理期限内无偿修理或者返工、改建。不论施工过程中出现质量问题的建设工程，

还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原

因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由

责任方负责。

考点：建设工程的返修

35.题型：单选题

依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D质量监督机构

答案

A

36.题型：单选题

按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务的关系是（）

A债

B所有权

C知识产权

D担保物权

答案

A

37.题型：单选题

下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A

招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准

B

招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C

如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D

招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

按照《招标投标法实施条例》的规定，招标代理机构在其资格许可和招标人委托的

范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所

代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨

询。

考点：委托招标代理机构。

38.题型：多选题

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施

工作业，但（）除外。

A抢险作业

B抢修作业

C监理单位同意的

D因生产工艺上要求必须连续作业的

E因特殊需要必须连续作业的

答案

A,B,D,E

39.题型：多选题

下列解决纠纷的文书中，具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括

（）。

A当事人自愿达成的和解协议

B仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书

C公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书

D人民法院制作的发生法律效力的民事判决书

E人民法院制作的发生法律效力的民事裁定书

答案

B,C,D,E

解析

执行根据主要有：（1）人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以

及生效的调解书等；（2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑

事判决书、裁定书；（3）仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决

书、仲裁调解书；（4）公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；

（5）人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国

判决、裁定或裁决的裁定；（6）我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执

行的行政决定；（7）人民法院依督促程序发布的支付令等。

4（）.题型：多选题

关于施工许可制度，下列表述正确的有（）。

A有利于保证建设工程的开工符合必要条件

B避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失

C便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模

D便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内施工队伍等基本情况

E实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证

答案

A,B,C,D

解析

建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件

的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程

在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设

工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程

活动依法有序进行。为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现

象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不

再领取施工许可证。故选项A、B、C、D正确。

41.题型：单选题

在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合《建设工程质量管

理条例》规定的是（）。

A设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

B设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案

C设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的技术处理方案

D设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案

答案

A

42.题型：多选题

下列纠纷中不属于劳动争议的有（）。

A劳动者与用人单位没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷

B劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷

C劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者职业病诊断鉴定委员会的

职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

D因除名、辞退和辞职、离职发生的争议

E家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

答案

B,C,E

43.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在

安全事故隐患且情况严重的，应当（）。A

要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B

要求施工单位整改，并及时报告建设单位C

要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D

要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关建设单位

考点

2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任

解析

本题考查的是监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安

全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止

施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位

应当及时向有关主管部门报告。

考点：依法对施工安全事故隐患进行处理

44.题型：单选题

甲建设单位由国家出让所得的建设用地已经闲置了5年，现欲将原70年的土地使

用权转让给乙建设单位，则双方当事人可以约定转让（）的使用权给乙单位。A

60年B

70年C

80年D

100年

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建

设用地使用权的剩余年限。按照题意70-5=65年。在65年的范围内可以双方约定

进行转让。符合规定范围内的只有A。

考点：与土地相关的物权。

45.题型：单选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的（）.

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

C

46.题型：单选题

建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工技术要求

向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（）签字确认。

A负责管理的技术人员

B施工作业班组

C作业人员

D双方

答案

D

47.题型：多选题

下列合同中，属于可撤销合同的有（）。

A因重大误解订立的合同

B违反法律的强制性规定的合同

C一方以欺诈、胁迫手段订立的合同

D订立合同时显失公平的合同

E以合法行为掩盖非法目的的合同

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

《合同法》规定因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈或胁迫

手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求

人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择A、C、D,其他两个选项所订

立的合同属于无效合同。

48.题型：单选题

债权相对性理论的内涵不包括（）。A

债权主体的相对性B

债权内容的相对性C

债权责任的相对性D

债权客体的相对性

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

该题主要考察的是：债权相对性理论的内涵。债权相对性理论的内涵，可以归纳为

以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责

任的相对性。

考点：债的内容。

49.题型：单选题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者

其有关主管部门的证明。*

A县级以上人民政府

B市级以上人民政府

C省级以上人民政府

D国务院

答案

A

50.题型：单选题

甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担

另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新

组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A

变化后的联合体削弱了竞争B

丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C

新联合体组成的时间过晚D

新联合体的资质低于规定的最低标准

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

原文是《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公

告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格

预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更

换成员的，其投标无效。

考点：联合体投标。

51.题型：单选题

关于临时用电管理，根据《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安

全技术规范》规定，施工单位在（）条件下应编制用电组织设计。

A施工现场临时用电设备在5台及以上

B施工现场临时用电设备在5台以下

C设备总容量在5（）kW以下

D施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下

答案

A

解析

答案A

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20053.1.1条规定，施工现场临时

用电设备在5台及以上或设备总容量在5（）kW及以上者，应编制用电组织设计。

52.题型：单选题

我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。

A地方政府相关行政主管部门

B招标代理人

C招标监管机构

D招标人

答案

D

解析

《招标投标法》有关评标的规定：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招

标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不

得非法干预、影响评标的过程和结果。

53.题型：单选题

在建设工程施工活动中，落实施工安全生产主体责任的是（）。A

建设单位B

施工单位C

监理单位D

政府安监部门

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

施工单位的安全生产责任制度施工单位是建设工程施工活动的的主体，必须加强对

施工安全生产的管理，落实施工安全生产的主体责任。

考点：施工单位的安全生产责任制度

54.题型：单选题

承揽合同属于（）。A

单务合同B

双务合同C

要物合同D

不要式合同

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

承揽合同属于双务合同。在承揽合同中，承揽人和定作人都享有一定的权利，也都

承担一定的义务。

考点：承揽合同当事人的权利义务

55.题型：单选题

一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日

起（）。*

A3个月

B6个月

C1年

D2年

答案

B

56.题型：单选题

根据《中华人民共和国招标投标法》，下列不属于招标代理机构必备条件的是

（）O

A有从事招标代理业务的营业场所

B有从事招标代理业务相应的资金

C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D有对投诉人的财务状况进行审计的专业人才

答案

D

57.题型：多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行（）.

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

58.题型：多选题

授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件是（）。*

A新颖性

B创造性

C美观性

D适用性

E实用性

答案

A,B,E

59.题型：单选题

竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的（）。

A图纸会审和技术交底记录

B隐蔽验收记录及施工日志

C施工图

D质量检验评定资料

答案

C

60.题型：单选题

某工程施工合同因决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A行政处分或者其他人事处理决定

B限制人身自由的行政强制措施决定

C罚款、没收非法财务等行政处罚决定

D有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

答案

A

61.题型：单选题

在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳

动者本人的是（）。

A在试用期内迟到早退，不符合录用条件

B因盗窃罪被判刑

C在外出执行任务时负伤，失去左腿

D非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

答案

D

解析

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形

式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳

动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用

人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致

使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协

议的。故选项D正确。

62.题型：单选题

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担

（）。

A法律责任

B监督责任

C民事责任

D连带责任

答案

D

解析

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承

担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追

偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由

其他责任人承担侵权责任。

63.题型：单选题

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动

合同。A

1个月内B

2个月内C

3个月内D

6个月内

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳

动合同。

考点：订立劳动合同应当注意的事项

64.题型：单选题

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

下列说法正确的是（）。A

不得收取费用B

收取一定费用C

收取5000元D

收取办理施工许可证成本

考点

2Z206055政府部门安全监督管理的相关规定

解析

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

不得收取费用。

考点：政府主管部门对安全施工措施的审查

65.题型：单选题

甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字

盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取

得了公证书，则该合同成立日期为当月（）日。【2013】A

4B

8C

18D

24

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

题目考查合同成立的时间。首先，按照《合同法》第32条规定：当事人采用书面

形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立；各方当事人签字或盖章不

在同一时间的，最后一方签字或盖章时合同成立。其次，解答本题时应明确合同成

立与合同生效是不同的法律概念：合同成立是指当事人完成了签订合同的过程，即

一方发出要约，另一方予以承诺，合同即告成立；生效要件是合同成立并达到生效

的条件。未附生效条件的合同，自成立时生效。合同有效是指法律上认可合同的效

力。三者的联系是：合同的生效与有效，皆以合同成立为前提。合同成立和生效属

于事实判断，合同有效属于法律价值判断。合同成立主要体现当事人的意志，体现

合同自由的原则。合同有效则体现国家价值判断，反映了国家对合同关系的干预。

不生效不等于无效，如附条件、附期限的合同。已经生效的合同，不一定有效，如

可变更可撤销的合同。从题目上看：“…该合同约定须经公证机构公证并取得公证

书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，…”，此段描述是指该合同的生效问

题，不可以此判断合同成立的时间，是干扰项。“…甲方于当月4日签字盖章，乙

方于当月8日签字盖章”，应以乙的签字日为合同成立日，故B项正确。

考点：合同成立时间（已取消考点）。

66.题型：单选题

关于留置的说法，正确的是（）。

A留置的标的是不动产

B不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

答案

c

解析

按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的

动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该

财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置权人负有妥善

保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民

事责任。留置与质押均不转移对物的占有。

67.题型：单选题

建设行政主管部门可以将施工现场的（）委托给建设工程安全监督机构具体实

施。

A监督管理

B定期检验

C监督检查

D检验检查

答案

C

68.题型：单选题

某建设工程于2015年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管

理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报

建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A2015年9月30日

B2015年10月15日

C2015年C月15B

D2015年12月15日

答案

A

解析

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日

起15日内履行工程竣工验收备案手续。

69.题型：单选题

关于地役权的说法，正确的是（）。

A地役权是按当事人的约定设立的担保物权

B地役权合同应采取书面形式订立

C地役权自地役权合同登记时设立

D地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件

答案

B

70.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够独立承担无限民事责任

答案

A,B,C,D

解析

本题考查的是法人应具备的条件。法人四条件。选项E的正确描述是能够独立

承担民事责任。参见教材P10。

71.题型：单选题

某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关单位可作出除（）以外的行政

处罚.

A罚款

B吊销资质证书

C责令停工

D行政处分

答案

D

72.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

承揽业务不良行为的是（）。

A串通投标

B偷工减料

C恶意拖欠劳动者工资

D出借、转让资质证书

答案

A

解析

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量

不良行为；出借、转让资质证书属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资属

于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。

73.题型：多选题

某依法必须招标项目的评标委员会组成：招标人代表2人，建设行政监督部门代表

1人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评

标委员会人员组成的说法正确的有（）。

A不应该包括建设行政监督部门代表

B不应该包括招标人代表

C技术、经济方面的专家所占比例不符合规定

D招标人代表所占比例偏低

E作为一般项目，招标人可以直接指定专家

答案

A,C

解析

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委

员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名

单在中标结果确定前应当保密。

74.题型：单选题

建筑业企业资质证书有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证

书有效期届满（）前，申请办理资质延续手续。A

1个月B

2个月C

3个月D

6个月

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

2016年版教材新改了提出延续申请的时间。资质有效期届满，企业需要延续资质

证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续

申请。

考点：企业资质证书的延续。

75.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程,按规定

可进行下列除（）以外的处罚.

A责令改正,没收非法所得

B责令停业整顿，降低资质等级

C处以罚款

D吊销营业执照

答案

D

76.题型：多选题

我国《专利法》保护的对象包括（）。

A科学发现

B发明

C实用新型

D新创造

E外观设计

答案

B,C,E

77.题型：多选题

下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。A

对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B

对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C

在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D

在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E

投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补

充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投

标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投

标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。

考点：投标文件的修改与撤回。

78.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指此建筑企业新职工上岗

前至少获得（）的安全培训.

A12学时

B22学时

C32学时

D42学时

答案

C

79.题型：多选题

下列选项中关于开标的说法错误的有（）。*

A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B开标地点由招标人在开标前通知

C投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出

D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

E开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，不得由招标人委

托的公证机构检查

答案

B,C,D,E

解析

《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一

时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，

邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情

况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

80.题型：单选题

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，节能激励措施不包括（）。

A政府资金扶持

B财政安排节能专项资金

C税收优惠和信贷支持

D价格政策和表彰奖励

答案

A

81.题型：单选题

以下是施工单位试验员的见证取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的是

（）O

A现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

答案

B

82.题型：单选题

代理人甲在紧急情况下为避免被代理人乙的利益受损，未经乙同意而转托他人代理

的（）。

A甲对自己所转托的人的行为负民事责任

B甲仅对第三人的选任和指示负责

C如果事后乙不同意，由甲对自己所转托的人的行为负民事责任

D如果事后乙同意，由乙对甲所转托的人的全部行为负民事责任

答案

B

解析

《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接

指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转

委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担

责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的

除外。

83.题型：多选题

注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，将受到处罚。下列选项正确

的有（）o

A尚未构成严重情节的，责令停止执业3年

B情节严重的，吊销执业资格证书

C情节严重的，3年内不予注册

D造成重大安全事故的，终身不予注册

E构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

答案

B,D,E

84.题型：单选题

招标项目设有标底的，招标人应在（）时公布.

A开标时

B评标时

C公示中标候选人时

D发出中标通知书时

答案

A

85.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A自撤销后无效

B申请撤销时无效

C自始无法律约束力

D合同有效

答案

C

86.题型：多选题

关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）。

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

87.题型：单选题

非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。

A施工图纸

B工程预算书

C工程量清单

D双方协商的结果

答案

B

88.题型：单选题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。

A发布招标文件

B购买招标文件

C提交投标文件截止

D发布中标通知

答案

C

89.题型：单选题

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以

按照当事人提供的其他证据确认（）。A

结算文件的工程量B

实际发生的工程量C

合同约定的工程量D

图纸计算的工程量

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以

按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

考点：对工程量