建设工程钻探施工合同范本2024年_第1页
建设工程钻探施工合同范本2024年_第2页
建设工程钻探施工合同范本2024年_第3页
建设工程钻探施工合同范本2024年_第4页
建设工程钻探施工合同范本2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程钻探施工合同范本2024年合同编号:__________甲方(委托方):________________地址:_________________________联系方式:____________________乙方(承包方):________________地址:_________________________联系方式:____________________鉴于甲方拟进行建设工程钻探施工项目,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下协议:第一条工程概述1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程内容:________________1.4工程规模:________________1.5工程质量标准:______________第二条工程期限2.1工程开工日期:______________2.2工程竣工日期:______________2.3工程延期条款:______________第三条工程价款3.1工程价款总额:______________3.2工程价款支付方式:__________3.3工程价款支付期限:__________第四条工程质量保证4.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并按照甲方要求进行施工。4.2乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程,并对工程质量负责。4.3乙方应按照甲方的要求提供相关工程资料,并对其真实性、完整性负责。第五条工程变更5.1工程变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。5.2工程变更引起的费用调整,双方应协商确定,并签订补充协议。第六条工程验收6.1工程验收应按照国家及行业标准进行,由甲方组织验收。6.2乙方应按照验收标准提供相关资料,并配合甲方完成验收工作。6.3验收合格后,双方应签订工程验收证书。第七条违约责任7.1双方应严格按照合同的约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。7.2甲方未按时支付工程价款,应按照逾期付款的违约金标准向乙方支付违约金。7.3乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定,应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。9.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________签订日期:________________注意事项:1.明确合同主体:合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址和联系方式,确保合同当事人明确。法律名词解释:合同主体,指参与合同关系的各方,是合同权利和义务的承担者。2.详细描述工程内容:合同中应明确工程名称、地点、内容和规模,以及工程质量标准,避免因描述不清导致的争议。法律名词解释:工程质量标准,是指工程应达到的技术、安全、环保等方面的要求。3.确定工程期限:合同中应明确工程的开工日期、竣工日期以及延期条款,保障工程的顺利进行。法律名词解释:工程延期条款,指在合同中约定的,由于特定原因导致工程无法按期完成时,双方对于延期的处理方式。4.明确工程价款及支付方式:合同中应规定工程价款的总额、支付方式和支付期限,保障双方的经济利益。法律名词解释:工程价款,指承包方完成工程后,委托方应支付给承包方的款项。5.质量保证与验收:合同中应约定工程质量保证条款和验收程序,确保工程质量符合要求。法律名词解释:工程质量保证,是指承包方对工程质量的承诺和保障措施。解决办法:1.协商解决:合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决,以维护双方的合作关系。法律名词解释:友好协商,指合同双方在平等、自愿的基础上,通过友好交流,达成共识,解决争议。2.诉讼解决:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,通过司法程序解决争议。法律名词解释:诉讼,指合同双方在争议无法协商解决时,向法院提起的法律程序,通过法院判决来解决争议。特殊应用场合及补充条款:1.场合:如果工程位于环保要求极高的区域,比如自然保护区或者饮用水源保护区。补充条款:为确保施工不对周边环境造成不可逆转的影响,双方同意增加如下条款:“乙方在施工过程中必须遵守国家及地方的环保法规,采取一切必要措施保护自然环境,包括但不限于合理处置施工废料、控制噪音和粉尘排放。如有违反,甲方有权要求乙方立即改正,并承担由此产生的一切费用。”2.场合:如果工程位于地下管线复杂的城市中心区域。补充条款:考虑到地下情况复杂,双方同意增加如下条款:“乙方在进行钻探施工前,必须与相关部门协调,了解清楚地下管线分布情况,并采取有效措施避免对地下管线造成损害。如因乙方施工导致管线损坏,乙方应立即停止施工,并承担修复费用及由此产生的其他损失。”3.场合:如果工程涉及到文化遗产保护。补充条款:为了保护文化遗产,双方同意增加如下条款:“在施工过程中,如发现任何可能与文化遗产相关的物品或遗迹,乙方应立即停止施工,并通知甲方及相关部门。乙方应配合进行考古发掘和保护工作,相关费用由甲方承担。”合同所需附件列表:1.甲乙双方的营业执照副本。2.乙方的相关资质证书。3.工程设计图纸及技术规范。4.工程预算书。5.工程质量保证书。6.工程验收报告。7.双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论