版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同双方:1.名称:____________________2.地址:____________________3.联系人:____________________4.联系电话:__________________5.电子:__________________1.名称:____________________2.地址:____________________3.联系人:____________________4.联系电话:__________________5.电子:__________________鉴于甲方为装修工程的委托方,乙方为装修工程的承包方,双方为明确双方的权利和义务,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程预算:____________________1.5工程周期:自____年__月__日至____年__月__日。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求,完成装修工程的施工。2.2乙方应保证装修工程的质量,确保工程安全。2.3乙方应按照约定的工期完成工程。2.4乙方应承担因施工原因导致的损失和责任。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定时间支付工程款项。3.2甲方应提供施工所需的现场条件。3.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题。第四条工程款项4.1工程款项为人民币(大写):________元整(小写):________元。4.2甲方支付工程款项的方式为:____期支付。具体支付时间为:第一期:工程开工后__日内支付工程预算的__%;第二期:工程进度达到__%时支付工程预算的__%;第三期:工程竣工验收合格后__日内支付工程预算的__%。4.3甲方未按约定时间支付工程款项的,应支付违约金,违约金为本应支付款项的__%。第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的工程资料,包括设计文件、施工图、验收报告等。5.2甲方应组织相关人员对工程进行验收,并在验收合格后支付剩余工程款项。5.3工程验收不合格的,乙方应负责整改,并重新提交验收。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的,应支付违约金,违约金为工程预算的__%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的,应支付违约金,违约金为本应支付款项的__%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且工程款项支付完毕之日终止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:____年__月__日注意事项及解决办法:1.合同双方应确保提供的信息真实有效,如地址、联系人、联系电话等。若信息发生变化,应及时通知对方并更新合同。解决办法:甲乙双方应在合同中约定信息变更的联系方式和时间,确保双方始终掌握准确的信息。2.工程款项支付时间及比例应严格按照合同约定执行。如甲方延迟支付,应支付违约金。解决办法:甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项,如有延迟,应根据违约金条款支付相应的违约金。3.工程验收不合格的,乙方应负责整改,并重新提交验收。若乙方未能在规定时间内整改合格,甲方有权拒付剩余工程款项。解决办法:乙方应按照合同约定确保工程质量,如验收不合格,应按照甲方要求及时整改,直至验收合格。4.双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:甲乙双方应积极履行合同义务,如有争议,优先通过友好协商解决。如协商无果,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指委托方,承担委托任务的的一方。2.乙方:指承包方,承担完成任务的的一方。3.装修工程:指对建筑物进行内部和外部装饰、装修的活动。4.工程预算:指完成装修工程所需的预计费用。5.工程款项:指甲方支付给乙方的装修工程费用。6.违约金:指一方未履行合同义务时,应支付给对方的赔偿金。7.工程验收:指对完成的装修工程进行检查、评估,以确定是否符合合同约定的质量、安全等要求。8.管辖权:指法院对特定案件进行审理的权利。应用场合:1.个人或企业委托装修公司进行家居、商业空间、办公场所等装修工程。2.房地产开发商委托装修公司进行楼盘批量装修工程。3.政府机关、企事业单位委托装修公司进行公共设施装修工程。补充条款:1.装修材料品牌及质量要求:双方可约定装修材料的品牌、规格、质量等要求,以确保工程质量。2.工程变更:如工程过程中出现变更,双方可就变更内容、费用等进行补充约定。3.工期延长:如因特殊情况导致工期延长,双方可就延长的期限、费用等进行补充约定。4.保险责任:双方可约定乙方在施工过程中应购买的保险类型及保险公司,以保障工程安全。5.知识产权:双方可约定施工过程中涉及到的设计、专利等知识
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中考物理复习主题单元9第22课时热学计算课件
- 《陋室铭》微课教学设计
- 生产数据安全与隐私保护
- 聘请人力资源专员协议书
- 油漆尘毒防护指南
- 家具定制金箔施工合同
- 临时销售顾问聘用协议
- 体育事业单位员工聘用合同模板
- 云云电子合同服务期合同
- 建筑隧道工程施工合同
- 2024-2030年中国生物炭行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 中国融通地产社招笔试
- YDT 4565-2023物联网安全态势感知技术要求
- 营养风险筛查与评估课件(完整版)
- 【工商企业管理专业实操实训报告2600字(论文)】
- 主播薪资核算方案
- 【正版授权】 ISO 3585:1998 EN Borosilicate glass 3.3 - Properties
- 凉山彝族自治州2022-2023学年七年级上学期期末地理试题【带答案】
- 高中数学学业水平考试(合格考)知识点总结
- 《道德与法治》三年级学情分析
- 肥胖症中医诊疗方案专家共识(2022版)
评论
0/150
提交评论