水电气安装工程技术协议2024年

水电气安装工程技术协议2024年合同编号：____________鉴于业主拟对下列工程进行施工，现将水电气安装工程委托给乙方承担，为确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程规模：____________4.工程内容：水电气安装工程的相关施工内容（具体详见附件一）二、工程期限1.本协议工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决，具体工期调整事宜详见附件二。三、工程质量1.乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定。2.工程质量标准：____________（具体详见附件三）四、合同价款1.本协议工程价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方应按照本协议约定及时支付工程价款。2.甲方应保证乙方顺利进入施工现场，提供必要的施工条件。3.甲方有权对乙方施工过程进行监督，并提出合理建议。（二）乙方权利与义务1.乙方应按照本协议约定完成施工任务，确保工程质量。2.乙方应严格按照国家及行业相关安全规定进行施工，确保施工安全。3.乙方应定期向甲方报告工程进度，接受甲方监督。六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。2.乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金____元。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（或授权代表）：____________法定代表人（或授权代表）：____________签订日期：____________签订日期：____________附件一：工程内容详细清单附件二：工期调整协议附件三：工程质量标准附件四：工程价款支付协议注意事项：1.合同条款的完整性：确保合同中包含了工程的基本信息、工程期限、质量标准、合同价款、双方权利义务等关键要素。一、注意事项：1.工程范围的明确：合同中应明确工程的具体范围，避免日后因工程范围不清产生纠纷。解决办法：在附件一中详细列明工程内容详细清单，确保双方对工程范围有清晰的认识。2.工期延误的处理：合同中应规定工期延误的处理方式，以应对不可抗力等因素。解决办法：附件二中规定工期调整协议，明确工期延误的处理流程。1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。3.履行合同：指合同当事人按照合同的约定完成所承担的义务。解决办法：确保双方严格遵守合同条款，一旦出现违约，应及时采取违约责任规定进行解决。4.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生纠纷时，采取的解决方式。5.法律效力：指合同在法律上的约束力，具有法律效力的文件可以作为法院判决的依据。解决办法：在合同中明确争议解决方式，如协商、调解、诉讼等，确保在出现争议时，双方有明确的解决路径。特殊应用场合与补充条款：1.遭遇极端天气：如果工程进行中遇到了极端天气，比如百年一遇的大暴雨，那么咱们可以添加一个补充条款：如果因极端天气影响导致工期延误，乙方不承担违约责任，并且甲方应给予合理的工期延长。补充条款示例："若因不可抗力极端天气影响，双方同意根据实际情况合理延长工期，具体延长时间由双方协商确定。"2.节假日或特殊事件：如果工程期间遇到国家法定节假日或者大型活动，可能需要停工，可以这么补充：在上述情况下，工期应相应顺延。补充条款示例："工程期间如遇国家法定节假日或重大社会活动导致施工中断，工期应作相应顺延，具体顺延时间由双方协商决定。"1.附件一：工程内容详细清单2.附件二：工期调整协议3.附件三：工程质量标准4.附件四：工程价款支付协议5.附件五：特殊情况下的工期延长协议（新增）附件一：这个就是详细列出都要干哪些活儿，避免以后说不清楚。附件二：如果工期得延后，这个附件就说明了怎么调整。附件三：这个是关于工程要做到多好，质量要达到什么标准。附件四：这个