消防设施安装改造施工合同范本2024年

消防设施安装改造施工合同范本2024年合同编号：__________鉴于甲方为消防设施安装改造项目的主人，乙方为具有相应资质的施工单位，双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目内容：乙方负责甲方消防设施的安装及改造工程。1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条工程范围及质量标准2.1乙方须按照甲方提供的消防设施设计图纸、施工方案及相关技术规范进行施工。2.2乙方应保证施工质量符合国家及地方相关法律法规、规范和标准要求。2.3乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的施工方案及施工图纸进行施工，不得擅自改变设计及施工方案。第三条工程价款及支付3.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。a)合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；b)工程进度达到30%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；c)工程进度达到60%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；d)工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%；e)工程保修期满后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为质保金。3.3甲方支付工程价款时，乙方应提供相应的税务发票。第四条工程变更及索赔4.1如甲方需要对消防设施设计进行变更，应及时通知乙方，乙方应根据变更内容调整施工方案，双方协商确定变更后的工程价款。4.2乙方因非甲方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3甲方因非乙方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的窝工费。第五条工程验收及保修5.1工程验收：乙方完成消防设施安装改造工程后，应及时通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方通知后5个工作日内组织验收，验收合格后双方签订工程验收报告。5.2保修期限：自工程验收合格之日起，乙方对消防设施提供____个月的保修服务。5.3保修期内，乙方应对甲方提出的质量问题进行免费维修。第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同主体的合法性。2.项目细节：合同中应明确项目的名称、地点、内容、工期等关键信息，以确保双方对工程范围有清晰的认识。3.质量标准：合同应规定乙方施工的质量标准，以及验收合格的标准，保障工程质量符合法律法规和甲方要求。4.工程价款：合同应详细列明工程总价款、支付方式、支付时间等，避免日后因款项支付发生纠纷。5.工程变更：合同应规定工程变更的处理方式和相应的价款调整机制。6.违约责任：合同应明确双方在违约情况下的责任和处罚措施，包括但不限于违约金、解除合同等。7.争议解决：合同应规定争议解决的方式，如协商、调解或诉讼，以及适用的法律和法院。解决办法：1.协商：在合同履行过程中出现争议，应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，可以请求第三方调解机构进行调解。3.诉讼：若调解无效，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，即合同的权利和义务的承担者。2.违约责任：指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事法律责任。3.预付款：指合同一方在合同履行前预先支付给对方的款项。4.窝工费：指因非自身原因造成工程停工，施工方因停工所发生的额外费用。5.保修服务：指乙方在工程验收合格后，对工程进行一定期限的维修服务。6.违约金：指合同一方违约时，按照合同约定或法律规定应支付给对方的赔偿金。7.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决争议的方式或程序。特殊应用场合及合同补充条款：1.应用于大型商业综合体消防设施改造补充条款：鉴于商业综合体人流量大，安全要求高，双方同意在施工期间采取必要的临时安全措施，包括但不限于设置安全警示标志、安排专职安全员进行现场监督，确保施工期间顾客和工作人员的安全。2.应用于老旧居民楼消防设施升级补充条款：考虑到老旧居民楼居民可能对施工噪音和尘土敏感，乙方承诺在施工期间尽量采取降噪和降尘措施，并在施工时间上尽量避开居民的日常生活高峰时段。3.应用于学校或教育机构消防设施安装补充条款：为了不影响学校正常的教学秩序，乙方将根据学校的实际情况调整施工时间，并确保在学生上课期间不进行产生噪音的施工作业。4.应用于化工企业消防设施改造补充条款：由于化工企业存在一定的危险性，乙方在施工过程中必须严格遵守化工企业安全管理规定，并采取额外的安全防护措施，确保施工安全。合同所需附件列表：1.甲方身份证明文件：包括但不限于甲方营业执照副本、授权委托书、法定代表人身份证明书等。2.乙方资质证明文件：包括但不限于乙方法人营业执照副本、相关资质证书、安全生产许可证等。3.消防设施设计图纸：详细的设计图纸，包括消防设施布局图、系统图等。4.施工方案及施工图纸：乙方提供的具体施工方案和施工图纸。5.合同总价款计算书：详细列出工程总价款的构成及计算方式。6.工程进度计划表：乙方提供的工程进度计划，包括关键节点和预计