建设工程施工合同范围2024年

建设工程施工合同范围2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与原则1.2合同适用范围1.3合同解释与适用法律第二章：合同主体2.1甲方信息2.2乙方信息2.3其他参与方信息第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与内容3.3工程标准与要求第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3价格调整第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3工期索赔第六章：质量与验收6.1工程质量标准6.2质量保证措施6.3验收程序第七章：变更与索赔7.1工程变更7.2索赔程序7.3索赔处理第八章：安全与环境保护8.1安全生产8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：合同管理9.1合同文件管理9.2合同变更管理9.3合同终止与解除第十章：违约责任10.1违约认定10.2违约责任10.3赔偿与违约金第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁与诉讼11.3争议解决费用第十二章：合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案12.3合同效力第十三章：附则13.1合同解释权13.2合同附件13.3其他第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效日期14.5合同备案号第一章：合同总则1.1合同目的与原则1.1.1本合同旨在规范甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，确保工程顺利进行。1.1.2合同各方应本着公平、诚信的原则，履行合同约定的各项义务。1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。1.2.2合同各方应严格遵守本合同约定，确保合同目标的实现。1.3合同解释与适用法律1.3.1本合同的解释应以合同文本为准，合同各方应共同遵守。1.3.2本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章：合同主体2.1甲方信息2.1.1甲方名称：，地址：，法定代表人：______。2.1.2甲方联系人：，联系电话：。2.2乙方信息2.2.1乙方名称：，地址：，法定代表人：______。2.2.2乙方联系人：，联系电话：。2.3其他参与方信息2.3.1其他参与方名称：，地址：，法定代表人：______。2.3.2其他参与方联系人：，联系电话：。第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.1.1工程名称：，工程地点：。3.2工程规模与内容3.2.1工程规模：______，包括但不限于土建、安装、装修等。3.2.2工程内容：______，具体施工内容详见附件。3.3工程标准与要求3.3.1工程应符合国家及地方的相关建设标准和规范。3.3.2工程质量标准：，安全标准：，环保标准：______。第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.1.1合同总价为：元（大写：）。4.2付款方式4.2.1预付款：合同签订后______天内，甲方支付合同总价的______%作为预付款。4.2.2进度款：根据工程进度，甲方按阶段支付进度款，具体支付比例和时间节点为：______。4.3价格调整4.3.1因设计变更或工程量增减导致合同价格变动的，双方应协商确定调整金额。4.3.2因市场材料价格波动导致成本变化的，双方应根据实际情况协商调整合同价格。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1乙方应根据合同约定和甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2工期延误5.2.1因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。5.2.2因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期索赔5.3.1甲方有权对因乙方原因导致的工期延误提出索赔。5.3.2索赔金额根据实际损失和合同约定的比例计算。第六章：质量与验收6.1工程质量标准6.1.1本工程质量应符合国家及地方的相关建设标准和规范，具体标准为：______。6.2质量保证措施6.2.1乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。6.2.2甲方有权对乙方的质量保证措施进行检查和监督。6.3验收程序6.3.1工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。6.3.2甲方应在收到验收申请后______天内组织验收。6.3.3验收合格后，双方应签署验收报告。第七章：变更与索赔7.1工程变更7.1.1工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后实施。7.1.2工程变更导致的工程量增减，应按照合同约定进行结算。7.2索赔程序7.2.1索赔方应在索赔事件发生后______天内提出索赔申请。7.2.2索赔申请应详细说明索赔原因、损失情况及索赔金额。7.3索赔处理7.3.1双方应本着公平、合理的原则处理索赔事宜。7.3.2索赔处理结果应以书面形式确认，并作为合同的一部分。第八章：安全与环境保护8.1安全生产8.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定并实施安全生产操作规程。8.1.2甲方应为乙方提供必要的安全生产条件，包括但不限于安全设施和防护用品。8.2环境保护措施8.2.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。8.2.2甲方有权对乙方的环境保护措施进行检查和监督。8.3事故处理8.3.1施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时通知甲方。8.3.2双方应根据事故的性质和责任，协商处理事故赔偿事宜。第九章：合同管理9.1合同文件管理9.1.1合同文件包括但不限于合同文本、补充协议、会议纪要等。9.1.2甲方负责合同文件的归档和保管。9.2合同变更管理9.2.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。9.2.2变更后的合同文件应作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。9.3合同终止与解除9.3.1合同因履行完毕、协商一致或法律规定的其他情形而终止。9.3.2一方违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同。第十章：违约责任10.1违约认定10.1.1一方未按合同约定履行义务，视为违约。10.1.2违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。10.2违约责任10.2.1甲方违约，应支付违约金，违约金的数额为违约部分合同金额的______%。10.2.2乙方违约，应支付违约金，违约金的数额为违约部分合同金额的______%。10.3赔偿与违约金10.3.1赔偿金额应根据实际损失计算，不得超过违约方因违约所能获得的利益。10.3.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应支付赔偿金。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应首先通过友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。11.2仲裁与诉讼11.2.1仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。11.2.2一方对仲裁裁决不服的，可依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用11.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.3.2双方另有约定的，从其约定。第十二章：合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.1.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。12.2合同备案12.2.1甲方负责本合同的备案工作。12.2.2合同备案后，甲方应将备案证明提供给乙方。12.3合同效力12.3.1本合同的修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。12.3.2本合同的任何变更、补充不得与国家法律法规相抵触。第十三章：附则13.1合同解释权13.1.1本合同的解释权归甲方所有。13.1.2甲方有权对合同条款进行解释和说明。13.2合同附件13.2.1合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。13.2.2合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.3其他13.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.3.2本合同的任何条款不得解释为对任何一方权利的放弃。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：，地址：，法定代表人：______。乙方（全称）：，地址：，法定代表人：______。14.2签订时间本合同于______年______月______日在______签订。14.3签订地点本合同的签订地点为：______。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同备案号本合同备案号为：______。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件概述本附件旨在明确多方为主导时的合作项目中，各参与方的权利、义务、责任分配以及合作细节。本附件作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力，适用于由多方共同参与、投资、建设和管理的项目。二、附件条款2.1多方参与方的定义与责任2.1.1参与方定义：本合同所指的多方参与方包括甲方、乙方以及其他参与本项目的第三方（以下简称“参与方”）。2.1.2责任分配：各方应根据其在项目中的角色和功能，承担相应的责任和义务。具体责任分配应在附件中明确列明。2.2资金投入与使用2.2.1资金投入：各方应根据约定的比例和时间向项目投入资金。2.2.2资金使用：资金的使用应严格按照项目预算和资金使用计划进行，任何超出预算的支出需经所有参与方同意。2.3项目管理与决策2.3.1项目管理：项目应设立项目管理机构，负责日常管理和协调工作。2.3.2决策机制：项目的重大决策应通过多方协商一致后执行，具体决策机制应在附件中详细说明。2.4风险与收益分配2.4.1风险承担：项目风险应由各方根据其在项目中的权益比例共同承担。2.4.2收益分配：项目收益应根据各方的投入比例和合同约定进行分配。2.5信息披露与保密2.5.1信息披露：各方应定期向其他参与方披露项目进展、财务状况等相关信息。2.5.2保密义务：各方应对项目中的商业秘密和技术秘密负有保密义务。2.6违约责任2.6.1违约认定：任何一方未履行或未完全履行合同义务，视为违约。2.6.2违约处理：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.7争议解决2.7.1争议解决方式：各方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。2.7.2争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。三、附件说明3.1附件的法律效力本附件与主合同具有同等法律效力，是合同不可分割的一部分。任何对附件的修改和补充，均需经所有参与方协商一致，并以书面形式确认。3.2附件的变更与补充3.2.1变更与补充：对本附件的任何变更和补充，均应遵循主合同的相关规定，并经所有参与方同意。3.2.2变更与补充的程序：变更和补充应由提出方提出书面申请，经所有参与方协商一致后，以书面形式确认。3.3附件的解释权本附件的解释权归所有参与方共同所有，任何对附件条款的解释应经所有参与方协商一致。3.4附件的生效本附件自所有参与方签字盖章之日起生效，并与主合同同时生效。四、其他4.1附件的备案本附件应与主合同一同备案，并在备案后由甲方负责将备案证明提供给所有参与方。4.2附件的附件本附件可包含其他附件，如技术协议、施工图纸、工程量清单等，这些附件与本附件具有同等法律效力。4.3附件的最终解释本附件的最终解释权归所有参与方共同所有，任何对附件的解释应经所有参与方协商一致。五、附件的签署本附件由以下参与方代表签字盖章：甲方（全称）：，地址：，法定代表人：______。乙方（全称）：，地址：，法定代表人：______。第三方（全称）：，地址：，法定代表人：______。（注：根据实际情况添加其他参与方）签署日期：______年______月______日签署地点：______。（注：本附件条款及说明为示例文本，具体内容应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。）附件及其他补充说明一、附件列表：施工图纸及设计文件工程量清单及预算书技术规范及操作规程安全生产协议环境保护措施计划质量保证体系文件项目进度计划表各方授权代表名单及签字样本资金投入及使用计划风险评估报告及应对措施收益分配方案保密协议信息披露协议变更与补充协议模板其他相关文件及资料二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于以下情形：未按合同约定履行义务或履行义务不符合约定条件。未按合同约定的时间支付款项或交付工作成果。违反合同中关于保密、信息披露的约定。违反合同中关于风险承担、收益分配的约定。违反合同中关于安全生产、环境保护的规定。违约行为的认定应由合同各方共同协商确定，或依据合同约定的仲裁或诉讼程序进行。三、法律名词及解释：合同生效：指合同条款对各方产生法律约束力的状态。违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。仲裁：指合同各方在争议发生后，提交给仲裁机构进行裁决的解决方式。诉讼：指合同各方在争议发生后，向人民法院提起诉讼的解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，各方可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，各方可将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同另有约定时，一方可向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更与解除程序：合同的变更和解除应经各方协商一致，并以书面形式确认。合同终止后的相关事宜：合同终止后