2024年建设工程承揽施工合同书

2024年建设工程承揽施工合同书合同编号：__________全称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________全称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条工程合同工期2.1工程合同工期为______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。第三条工程合同金额3.1工程合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方承诺，在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金。第四条付款方式（1）合同签订后5个工作日内，支付合同金额的_____%作为预付款；（2）乙方完成工程进度达到_____%时，支付合同金额的_____%；（3）工程验收合格后5个工作日内，支付合同金额的_____%；（4）质保期满后5个工作日内，支付合同金额的_____%作为质保金。第五条工程变更5.1工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。变更后的工程内容、工程量和工程价款应按本合同约定的原则重新确定。第六条工程验收6.1工程验收应按照国家及地方相关法律法规和标准进行。乙方应确保工程质量和安全，配合甲方完成验收工作。6.2工程验收合格后，双方应签订工程验收报告，并办理工程结算。第七条质量保修7.1乙方承诺，在工程交付使用后，对工程质量问题进行保修，保修期限为______个月。7.2保修期内，乙方应负责修复因施工原因造成的质量问题，费用由乙方承担。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行完毕或经双方协商一致，可以终止或解除本合同。10.3在合同履行过程中，如一方发生合并、分立、破产等情况，本合同仍继续有效，由继承者或权利义务承受者承担相应的权利和义务。第十一条其他约定11.1双方应遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。11.2未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的工程转包给第三方。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：在签订合同前，应核实甲乙双方的主体资格，包括但不限于企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。2.审查合同条款：合同条款应详细、明确，包括工程概况、合同工期、工程合同金额、付款方式、工程变更、工程验收、质量保修、违约责任等关键内容。3.确保合同合法合规：合同内容应符合国家法律法规，不得含有违反法律法规的条款。4.保留证据：合同签订后，双方应保留好合同正本及所有相关文件，以备不时之需。5.履行合同：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。解决办法：1.协商解决：合同履行过程中出现的争议，应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，可以向合同管理机关申请调解。3.仲裁：如调解不成，可以向仲裁机构申请仲裁。4.诉讼：如仲裁不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同签订的各方，包括甲方（委托方）和乙方（承包方）。2.预付款：指合同签订后，甲方提前支付给乙方的部分工程款项。3.违约金：指合同一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.质量保修：指乙方在工程交付使用后，对工程质量问题进行保修的义务。5.争议解决：指合同履行过程中出现的纠纷，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。6.合同生效：指合同自双方签字盖章之日起，具有法律约束力的时间点。7.合同终止：指合同履行完毕或经双方协商一致，合同效力归于消灭。8.合同解除：指合同履行过程中，因特定原因导致合同效力终止。特殊应用场合及补充条款：1.场合：如果工程涉及到文化遗产保护或者需要在特定文化区域内施工。"第__条文化遗产保护14.1乙方在施工过程中，应充分尊重并保护现场的文化遗产，不得对任何文物造成破坏。14.2乙方需聘请专业文物保护人员现场监督施工，确保文化遗产得到妥善保护。"2.场合：如果工程位于环境敏感区域，比如自然保护区或水源保护区。"第__条环境保护15.1乙方在施工过程中，必须遵守环境保护法律法规，采取有效措施防止污染。15.2乙方需定期进行环境监测，确保施工活动不对周围环境造成负面影响。"3.场合：如果工程需要使用到特殊材料或技术，可能涉及知识产权保护。"第__条知识产权保护16.1乙方保证在施工过程中使用的所有材料和技术均不侵犯他人的知识产权。16.2乙方应确保其提供的图纸、设计方案等不含有侵犯第三方知识产权的内容。"合同所需附件列表：1.甲方和乙方的营业执照副本。2.工程设计图纸及相关技术文件。3.工程预算书和报价单。4.工程质量标准及验收标准。5.工程进度计划表。6.乙方施工资质证书及安全生产许可证。7.乙