地下室防水工程分包合同2024年

地下室防水工程分包合同2024年合同编号：__________甲方（分包方）：____________________地址：_____________________________联系方式：_________________________乙方（总包方）：____________________地址：_____________________________联系方式：_________________________鉴于甲方具备地下室防水工程专业承包资质，同意按照乙方的要求承担地下室防水工程分包工作；乙方作为地下室防水工程的总包方，同意将地下室防水工程分包给甲方。双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：地下室防水工程，包括但不限于防水材料供应、施工、验收等。第二条工程期限2.1本合同工程期限为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2甲方应按照乙方的要求，确保工程按期完成。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。第三条工程质量3.1甲方应按照国家相关法律法规、行业标准和乙方要求，确保工程质量达到合格标准。3.2甲方在施工过程中，应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程安全、环保、节能。3.3乙方有权对甲方施工过程进行监督，对不符合质量要求的工程有权要求甲方整改或返工。第四条工程价款4.1本合同工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2乙方支付给甲方的工程价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。4.3乙方按工程进度支付工程价款，具体付款方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，乙方支付甲方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，乙方支付甲方合同总价款的40%；（3）工程进度达到80%时，乙方支付甲方合同总价款的40%；（4）工程验收合格后7个工作日内，乙方支付甲方合同总价款的10%作为质保金。4.4乙方未按约定时间支付工程价款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.1%×逾期天数。第五条工程验收5.1工程验收应按照国家相关法律法规、行业标准和乙方要求进行。5.2甲方应在工程完成后向乙方提交验收申请，乙方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。5.3验收合格后，乙方应在7个工作日内向甲方支付质保金。第六条违约责任6.1甲方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，向乙方支付合同总价款10%的违约金。6.2乙方未按照约定支付工程价款的，应承担违约责任，向甲方支付逾期付款违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保、节能。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（分包方）：____________________乙方（总包方）：____________________签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括工程内容、工程期限、工程质量、工程价款支付、工程验收等，确保双方对合同条款有清晰的认识。2.质量要求：甲方作为分包方，应确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和乙方的要求。3.工程价款支付：明确工程价款的支付方式、时间及逾期支付的违约责任。4.工程验收：明确工程验收的标准和程序，确保工程按质按量完成。5.违约责任：明确甲乙双方违约时应承担的责任，包括违约金等。6.争议解决：约定争议解决的方式，如协商、诉讼等。解决办法：1.协商解决：在争议发生后，甲乙双方应通过友好协商，达成一致意见。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.分包方：指合同中承担部分工程任务的乙方。2.总包方：指合同中负责整个工程项目的甲方。3.预付款：指合同签订后，乙方支付给甲方的部分工程价款，作为工程进展的启动资金。4.质保金：指工程验收合格后，乙方支付给甲方的一笔工程价款，作为对工程质量的一种保障。5.违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，向对方支付的赔偿金。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、诉讼等方式解决的过程。7.管辖权：指人民法院对某一案件进行审理和裁判的权力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：地下室位于flood-prone（洪水多发）区域，需要额外考虑防洪措施。补充条款：在这种情况下，双方可协商增加如下条款：“鉴于工程地处洪水多发区域，甲方需采取额外防洪措施，包括但不限于提高防水材料标准、加强排水系统等。相关费用双方协商确定，并在合同价款中予以体现。”2.场合：地下室将用作商业空间，防水要求特别严格，以防影响商业运营。“由于地下室将作为商业空间使用，甲方应确保防水工程达到最高标准，以免对商业运营造成不利影响。双方应共同商定具体的防水等级和标准，并在合同中明确。”3.场合：地下室防水工程涉及老旧建筑，可能需要额外的结构加固。“考虑到地下室位于老旧建筑中，甲方在进行防水工程前需对建筑结构进行评估，并在必要时采取加固措施。相关费用及加固方案由双方共同协商确定。”合同所需附件列表：1.工程设计图纸及施工方案2.防水材料质量检测报告3.甲乙双方资质证明文件