2024年建设工程施工合同简易范本

2024年建设工程施工合同简易范本合同编号：__________鉴于甲方需要将其建设工程项目施工任务发包给乙方，为确保双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下明确各自的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程结构：__________1.6工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条工程施工2.1乙方应根据国家有关法律法规、行业规范和甲方要求，按照设计文件和施工图纸，精心组织施工，确保工程质量。2.2乙方应按甲方的要求，配备相应的施工人员、技术人员和施工设备，确保施工进度。2.3乙方应遵守施工安全规定，确保施工过程中的人身安全和财产安全。2.4乙方应按甲方的要求，对施工现场进行合理布置，保持施工现场的清洁卫生。第三条工程期限3.1工程施工期限为______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2如因不可抗力等因素导致施工期限延误，经甲方同意，可适当延长施工期限。第四条工程费用4.1甲方应按本合同约定的付款方式和付款期限向乙方支付工程款。4.2乙方应根据甲方的要求，提供相应的发票和结算凭证。4.3工程款的支付方式为：____%4.4乙方在完成工程并通过验收后，甲方应在验收合格之日起______日内支付剩余的工程款。第五条工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量符合国家有关法律法规、行业规范和甲方要求。5.2工程验收合格后，双方应共同签署工程验收报告。5.3甲方有权对工程质量进行监督，如发现质量问题，乙方应在甲方指定的期限内进行整改。第六条违约责任6.1如乙方未按约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的______%。6.2如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为未付款金额的______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________签订地点：__________注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工程进度、质量标准、付款方式、验收标准等。2.工程变更：合同应包含对工程变更的处理方式，包括变更程序、变更费用的计算和支付等。3.质量保证：乙方应保证工程质量，并承担因质量问题导致的修复、赔偿等责任。4.安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，对施工现场的安全负责。5.争议解决：合同应明确争议解决的方式和地点，以便在发生纠纷时能够快速处理。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，甲乙双方应通过友好协商的方式解决问题。2.调解：如协商不成，可以寻求第三方调解机构的帮助，通过调解的方式达成一致。3.仲裁：如调解无效，甲乙双方可以依据合同中的仲裁条款，向约定的仲裁机构申请仲裁。4.诉讼：如仲裁不成或合同中没有仲裁条款，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同（Contract）：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，为明确相互权利义务关系而订立的协议。2.发包方（Employer）：指委托他人完成工程建设的主体，即本合同中的甲方。3.承包方（Contractor）：指接受发包方委托，承担工程建设任务的主体，即本合同中的乙方。4.违约金（LiquidatedDamages）：指合同一方违反合同约定时，应向另一方支付的预定赔偿金额。5.不可抗力（ForceMajeure）：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。6.争议（Dispute）：指合同各方在履行合同过程中产生的意见分歧或纠纷。7.仲裁（Arbitration）：指双方在争议无法协商解决时，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并接受仲裁裁决的一种争议解决方式。8.诉讼（Litigation）：指合同双方在争议无法通过协商、调解或仲裁解决时，向人民法院提起的司法程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：大型公共设施建设项目补充条款：考虑到大型公共设施的特殊性，双方同意在合同中增加关于环境保护和公共安全的特别条款，确保施工过程中不对周边环境和公众安全造成影响。“第九条环保与安全9.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对周边环境的污染。9.2乙方应制定详细的施工安全方案，并定期进行安全教育和培训，确保施工人员的安全意识。”2.场合：老旧小区改造项目补充条款：老旧小区改造可能涉及居民日常生活，因此需要特别考虑居民的利益和施工过程中的生活便利。“第十条居民利益保障10.1乙方应提前与小区居民沟通施工计划，尽量减少对居民生活的影响。10.2乙方在施工期间应确保小区内的基本生活设施正常使用，如遇损坏应及时修复。”3.场合：自然灾害重建项目补充条款：自然灾害重建项目往往需要快速施工，同时要考虑到灾后重建的特殊性和紧迫性。“第十一条灾后重建特别条款11.1乙方应优先安排施工力量，确保灾后重建工程按时完成。11.2甲方应提供必要的政策和资金支持，以保障重建