二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1308

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」308

1.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明

的，从事故发生当月起（）照发工资。

A2个月内

B3个月内

C4个月内

D6个月内

答案

B

解析

职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3

个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付

供养亲属抚恤金。生活有困难的，可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人

民法院宣告死亡的，按照职工因工死亡的规定处理。

2.题型：多选题

下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有（）。

A施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置

B施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离

E生活区的选址应当符合安全性要求

答案

B,C,D,E

解析

答案B、C、D、E

《建设工程安全生产管理条例》第29条规定，施工单位应当将施工现场的办公、

生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，选项A不符合要求，选项D符合要

求。该条还规定，办公、生活区的选址应当符合安全性要求；施工单位不得在尚未

竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品

合格证。选项B、C、D、E符合要求。

3.题型：单选题

某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未

按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合

《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（）。

A承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人

D监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

答案

C

4.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设

强制性标准且（）的，吊销执业资格证书，5年内不予注册。

A情节严重

B造成重大安全事故

C造成特别重大安全事故

D构成犯罪

答案

A

5.题型：单选题

取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘

并注册一个具有（）资质的企业。

A设计

B施工

C监理

D造价咨询

答案

B

解析

《注册建造师管理规定》规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工

程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经

注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于

一个具有施工资质的企业。

6.题型：单选题

某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是（）o

A向原发证机关声明作废并申请补办

B向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

C由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发

D向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

答案

D

7.题型：多选题

根据《消防法》的规定，有（）行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以

上5万元以下罚款。

A消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B擅自拆除消防设施

C不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D遮挡消火栓

E封闭消防车通道，妨碍消防车通行

答案

A,B,D,E

解析

有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、

器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好

有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、

封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（4）埋压、圈占、遮挡

消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行

的；（6）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7）对火灾隐

患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

8.题型：多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选

项中，正确的有（）。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%o

9.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

10.题型：单选题

为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照（）执行。

A施工组织设计

B安全技术措施

C施工方案

D操作规程

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安

全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采

取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和

相关人员的安全提供必要条件。

11.题型：单选题

张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主

达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”

这种调解形式属于（）。

A行政调解

B法院调解

C民间调解

D仲裁调解

答案

C

12.题型：单选题

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限

内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）

A保险公司承担全部损失

B保险公司承担除外责任以外的全部损失

C业主自行承担全部损失

D业主和保险公司协商分担损失

答案

C

13.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是（）。A

工程竣工之日B

竣工验收合格之日C

工程交付之日D

工程投入使用之日

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

建设工程保修期的起始日期是竣工验收合格之日。

考点：屋面防水工程、供热与供冷系统等的最低保修期

14.题型：多选题

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应（）。

A承担所发生的追加合同价款

B赔偿承包人由此造成的损失

C相应顺延工期

D应支付承包人相应的违约金

E工期不予顺延

答案

A,B,C

15.题型：单选题

工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留’

D社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

答案

B

16.题型：多选题

工程监理单位的主要安全责任有（）。［20141A

采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B

组织抢救生产安全事故C

审查专项施工方案D

对施工安全事故隐患要求整改E

及时报告生产安全事故

考点

2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任

解析

依据《建设工程安全生产管理条例》，监理的安全生产责任主要包括：（1）工程

监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;

（2）情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；（3）

施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报

告；（4）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准

实施监理，并对建设工程安全承担建立责任。

考点：工程监理单位的安全责任

17.题型：单选题

所谓保证，是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或

者承担责任的行为。A

保证人和债务人B

保证人和债权人C

债权人和债务人D

法律法规

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履

行债务或者承担责任的行为。

考点：建设工程保证担保的方式和责任;。

18.题型：单选题

下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是（）。

A劳动功能障碍分为9个伤残等级

B最重的为1级

C生活自理障碍包括生活完全不能自理

D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

答案

A

解析

劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为1级，最轻的为10级。生活自理障

碍分为3个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

19.题型：单选题

《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从

（）起算。

A招标公告发布之日

B领取招标文件之日

C提交投标文件的截止之日

D资格预审结束之日

答案

C

20.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是

()oA

国务院工程建设行政主管部门B

国务院标准化行政主管部门C

国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合D

国务院发展改革主管部门

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准行政主管部门统

一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。

考点：工程建设国家标准的审批发布和编号

21.题型：单选题

职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动

能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做

出。

A用人单位

B医疗卫生专家组

C市级劳动能力鉴定委员会

D社会保险行政部门

答案

C

解析

设区的市级劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请后，应当从其建立的医疗

卫生专家库中随机抽取3名或者5名相关专家组成专家组，由专家组提出鉴定意

见。设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力

鉴定结论；必要时，可以委托具备资格的医疗机构协助进行有关的诊断。故C选

项正确。

22.题型：单选题

合同中关于数量的条款，应该选择使用（）的计量单位、计量方法和计量工具.

A国际通用

B国内认可

C合同当事人共同接受

D合同当事人都明白

答案

C

23.题型：单选题

按照建设部《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施

工单位承揽业务不良行为的是（）。

A串通投标

B偷工减料

C恶意拖欠或克扣劳动者工资

D出借、转让资质证书

答案

A

24.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解

释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。

A同意总承包人依法选择的分包专业工程

B提供的设计有缺陷

C直接指定分包人分包专业工程

D指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E提供的建筑材料不符合强制性标准

答案

B,C,D,E

25.题型：多选题

在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是

()O

A继续按照工程设计图纸施工

B按照技术标准修改工程设计

C及时向设计单位提出索赔

D及时提出意见和建议

E通过建设单位要求设计单位予以变更

答案

D,E

26.题型：单选题

关于建设工程见证取样的说法，正确是的()。

A见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D试样的真实性只能由取样人员负责

答案

B

27.题型：多选题

安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许

可证的情形有（）。*

A取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

C超越法定职权颁发安全生产许可证的

D违反法定程序颁发安全生产许可证的

E对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

答案

B,C,D,E

28.题型：单选题

根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A取得建设用地使用权证书

B建设用地使用权登记

C建设用地使用权登记信息公示

D建设用地使用权合同生效

答案

B

29.题型：多选题

《建设工程施工合同》示范文本主要由（）等组成。

A招标、投标文件

B施工图纸和工程量清单

C协议书

D专用条款

E通用条款

答案

C,D,E

解析

2013年4月住房和城乡建设部、工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工

合同（示范文本）》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。

30.题型：单选题

某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先

垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争

议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，

人民法院应（）

A对该诉讼请求全部予以支持

B对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C对该诉讼请求全部不予支持

D对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

答案

B

31.题型：单选题

下列关于招标代理的说法中正确的是（）.

A依法必须招标的建设项目，必须委托招标代理机构办理招标事宜

B招标代理机构由有关行政主管部门指定

C招标代理机构主持开标、评标并为投标人提供咨询

D招标代理机构只能在其资质许可和招标人委托的范围内办理招标事宜

答案

D

32.题型：单选题

根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）*

A在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故造成本人伤害的

B患职业病的

C因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D高空作业摔落损伤的

答案

A

33.题型：单选题

甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代

表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，

正确的是（）。*

A合同已经终止

B必须签订变更协议

C合同主体未变更

D合同内容已变更

答案

C

解析

合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人

的变动而不履行合同义务。

34.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。

A承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复

B承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

C因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

D因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

答案

B

35.题型：单选题

根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并

不得低于用人单位所在地的最低工资标准。[2014]A

60%B

75%C

80%D

90%

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资

的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

考点：劳动报酬和试用期

36.题型：多选题

根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，能够引起债的发生的法律事

实，即债的发生根据主要有（）□

A不当得利

B无因管理

C合同

D侵权行为

E不可抗力

答案

A,B,C,D

解析

建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一

定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管

理和不当得利。

37.题型：单选题

某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2012年8月20日上午9

时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，

投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有

关规定，开标时间应为（）o

A2012年9月15日下午4时

B2012年9月16日上午9时

C2012年9月18日下午4时

D2012年9月20日上午9时

答案

A

解析

《招标投标法》规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止

之日止，最短不得少于20日。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5

日。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故选

项A正确。

38.题型：单选题

人民法院应当裁定终结执行的是（）A

申请人表示可以延期执行的B

案外人对执行标的提出确有理由异议的C

作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的D

作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

考占

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

ABC执行中止，D是执行终结。

考点：执行中止和终结

39.题型：多选题

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验,

未经检验或检验不合格的，不得使用。

A建筑材料

B周转材料

C建筑构配件

D设备

E商品混凝土

答案

A,C,D,E

解析

《建设工程质量管理条例》第29条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施

工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,

检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

40.题型：单选题

某开发公司与李某于2012年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公

司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2012年12月15日发现开发公司

商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。该

合同属于（）。

A可撤销合同

B有效合同

C无效合同

D效力待定合同

答案

C

解析

答案c

《城市房地产管理法》规定商品房预售应向县级以上人民政府房产管理部门办理预

售登记，取得商品房预售许可证明。该合同违反了《城市房地产管理法》，属于无

效合同中违反法律、行政法规的强制性规定的类型，这一条要求的是应当以全国人

大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，因此该合同属于无效合

同。

41.题型：单选题

按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括（）。

A申请人年龄已达66岁

B因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年

C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

D申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量

和安全事故

答案

B

解析

《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活

动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；被吊

销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；在申请注册之日前

3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；年龄超过65

周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。故选项B正确。

42.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施.

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

43.题型：单选题

仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法

错误的是（）。

A当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，

人民法院应当驳回起诉

D仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

答案

D

解析

合同的变更、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。对双方的仲裁条款是否有

效的争议，可以由仲裁委员会或人民法院裁定，一方请求仲裁委员会作出裁定，另

一方请求人民法院裁定的，由人民法院裁定。

44.题型：单选题

招标人终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当（）。A

退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息B

不退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息C

退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金，但不退还银行存款

利息D

不退还所有收取的资格预审文件费用，但是退还所收取的投标保证金及银行存款利

息

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当退还所有收取的资

格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

考点：终止招标。

45.题型：多选题

甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“雨朦胧”，并将“雨朦胧”申请为注册商标。

乙公司也为白酒生产商。乙公司的（）行为属侵犯甲公司商标权的行为。

A未经甲公司许可，在自己生产的白酒产品上使用“雨朦胧”的品牌标识

B制作“雨朦胧”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识

C向甲公司购买“雨朦胧”的品牌的使用权，并在自家生产的白酒上使用该标识

D向甲公司购买“雨朦胧”品牌白酒，将其品牌名更改为“朦胧雨”，再向市场销售

“朦胧雨”品牌白酒

E向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的“雨朦胧”品牌白酒，并向市场销

售这部分白酒

答案

A,B,D,E

解析

《商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为

限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（1）未经商标注册人的许

可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（2）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（3）伪造、擅自制造他人注册商标标识

或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（4）未经商标注册人同意，更换其

注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（5）给他人的注册商标专用权造

成其他损害的。因此选项A、B、D、E正确。

46.题型：单选题

某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工

程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于

申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。*

A施工单位申请执行的期间为1年

B申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D施工单位有权向人民法院申请执行

答案

D

47.题型：单选题

意外伤害保险的被保险人是（）。*

A施工单位

B施工现场危险作业人员

C因施工行为受到损害的第三人

D支付保险费的一方

答案

B

48.题型：单选题

采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑，建设单位将

混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土

计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）o[2012]A

应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B

应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C

合同总价款不予调整D

协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价

标准确定

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查工程质量标准的变化导致价格的纠纷的处理依据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条，当事人对建设工程的

计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工

程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可

以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标

准结算工程价款。故D选项正确。

考点：工程价款的支付。

49.题型：单选题

某建筑公司因经营方式调整裁减30人，应提前（）向全体职工说明情况。

A20天

B30天

C50天

D60天

答案

B

50.题型：单选题

工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于（）连带责

任。

A法定

B约定

C义务

D赔偿

答案

A

51.题型：单选题

同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。*

A抵押权人

B质权人

C留置权人

D已登记的担保物权人

答案

c

解析

《物权法》第二百三十九条规定：“同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产

又被留置的，留置权人优先受偿。”

52.题型：单选题

甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约

定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，

被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对

此价格问题，正确的解决办法是（）o

A应执行新价格

B应执行原价格

C甲应承担一半价差

D乙应承担大部分价差

答案

B

53.题型：多选题

施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染，符合《绿色施工导则》中规定的

是（）。*

A为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施

B场地内产生的泥浆水直接排入下水道

C进出场地的车辆做好封闭

D作业区目测扬尘高度不超过1.5m

E高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊装

答案

A,C,E

54.题型：单选题

关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()o

A由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

答案

C

解析

施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发

现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危及人身安全紧急情况

的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡查专项

方案实施情况。

55.题型：多选题

下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的表述中，正确的有()。

A县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会

B仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任

C劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构

D劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖

E仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成

答案

A,B,C,D

解析

通常，仲裁庭由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成，但简单案件，仲裁委员会可

以指定一名仲裁员独自处理，故E选项不合题意。其余选项符合法律规定。

56.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。

A包括拟用于完成招标项目的机械设备

B由投标人自行编制

C完全响应招标文件各项要求

D包括投标担保

答案

A

解析

投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完

成招标项目的机械设备等。

报两

人

招标人应当依法重新招标。A

3个B

4个c

5个D

7个

考

点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

考点：投标文件。

58.题型：单选题

建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A

20%B

30%C

40%D

50%

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%o

考点：建设资金已经落实。

59.题型：单选题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。

A发布招标文件

B购买招标文件

C提交投标文件截止

D发布中标通知

答案

C

60.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

承揽业务不良行为的是（）。A

串通投标B

偷工减料C

未取得资质证书承揽工程D

出借、转让资质证书

考点

2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

解析

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不

良行为；未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资

属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。本题只

有A选项正确。

考点：承揽业务不良行为认定标准。

61.题型：单选题

2013年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健

康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其

后，又有2个月均未完成任务，于是公司做出解除与王某的劳动合同的决定。下列

选项中表述正确的是（）。

A由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同

B由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同

C公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同

D由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同

答案

D

解析

根据《劳动合同法》第四十二条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的，用

人单位不得解除劳动合同。故选项D正确。

62.题型：多选题

建设工程合同纠纷的当事人可以根据《民事诉讼法》的规定，协议选择()法院管

辖。

;发包人住所地

B承包人住所地

C合同签订地

D施工行为地

E合同变更地

答案

A,B,C,D

63.题型：多选题

本项目中，关于现场工人生活居住区问题，正确的说法有()。*

A生活区的选址应当符合安全性要求

B现场的生活区可以与作业区合并设置

C工人宿舍可以设置在尚未竣工但已通过中间验收的建筑物内

D现场的生活区和办公区必须分开设置

E现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

答案

A,E

64.题型：单选题

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单

位，保护出土文物或者遗迹的（）。A

完好B

安全C

辨认D

鉴定

考点

2Z205033施工发现文物报告和保护的规定

解析

《文物保护法实施条例》规定，在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单

位、施工单位应当配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的安全。

考点：施工发现文物的报告和保护

65.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为之一的，责令限期改正;逾

期未改正的,责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款.

A机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B使用未经验收的整体提升脚手架

C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D在施工组织设计中未编制安全技术措施

E在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

答案

A,B,C,D

66.题型：单选题

根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是

()。

A劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法

院应当依法发出支付令

答案

D

67.题型：多选题

某依法必须招标项目的评标委员会组成：招标人代表2人，建设行政监督部门代表

1人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评

标委员会人员组成的说法正确的有()。

A不应该包括建设行政监督部门代表

B不应该包括招标人代表

C技术、经济方面的专家所占比例不符合规定

D招标人代表所占比例偏低

E作为一般项目，招标人可以直接指定专家

答案

A,C

解析

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委

员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名

单在中标结果确定前应当保密。

68.题型：单选题

施工企业取得法人资格的时间为()之日。A

注册资金到位B

法定代表人确定C

工商行政管理机关核准登记，营业执照签发D

建设行政主管部门颁发资质证书

考点

2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

解析

企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。

考点：法人的分类。

69.题型：单选题

关于垫资的说法，正确的是（）。

A垫资的法律性质是工程欠款

B法律、行政法规明确禁止垫资行为

C当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

答案

C

70.题型：多选题

按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有（）。A

标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价B

投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%C

招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为38个月D

投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未

超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E

投标联合体没有提交共同投标协议

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章

和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合

国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文

件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本

或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性

要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

考点：评标。

71.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）

A土石方工程

B地基基础工程

C电气管线工程

D景观绿化工程

E屋面防水工程

答案

B,C,E

72.题型：单选题

对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人（），招标

人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A与招标代理机构串通

B提供虚假资质证明

C因不可抗力提出不能履行合同

D向评标委员会成员行贿

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招

标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选

人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按

照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可

以重新招标。

73.题型：单选题

以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是

（）O

A行业协会的综合信用评价

B行业协会协助政府部门的综合信用评价

C政府对市场主体的守法诚信评价

D社会中介信用机构的综合信用评价

答案

C

74.题型：单选题

某工程施工合同约定，2004年1月1日业主应向承包商支付工程款但却没有支

付.2004年12月I日承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。由于承包商提起诉

讼，诉讼时效将可至（）。

A2005年1月1日

B2006年2月1日

C2006年8月1日

D2006年12月1日

答案

D

75.题型：多选题

在下列选项中，属于我国法定的证据种类的有（）。

A直接证据

B间接证据

C证人证言

D物证

E现场笔录

答案

C,D

76.题型：单选题

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通

知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至

少（）组织一次演练。

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

C

77.题型：单选题

物权和债权的性质分别可以表述为（）o

A相对权，绝对权

B相对权，相对权

C绝对权，相对权

D绝对权，绝对权

答案

C

78.题型：单选题

地方性法规可以由（）制定颁布的规范性法律文件的总称。A

全国人民代表大会B

省、自治区、直辖市人民代表大会C

国务院D

建设部

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和

实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。

考点：地方性法规、自治条例和单行条例。

79.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专

项施工方案是（）o

A基坑支护工程

B土方开挖工程

C大体积混凝土浇筑工程

D高大模板工程

答案

D

80.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使

用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在

合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工

程的竣工日期为（）。A

2012年11月20日B

2012年12月20日C

2013年1月20日D

2013年2月20日

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期。根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年11月20日，但承

包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程未

经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发

包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月20日，直接占该工

程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。

考点：竣工日期。

81.题型：单选题

关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。

A中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照

B中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退

还

C中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资

格

答案

B

解析

《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别

转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，

或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。

以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重

的，由工商行政管理机关吊销营业执照。《招标投标法》还规定，中标人不履行与

招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金

数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损

失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消

其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商

行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。《招

标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时

向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标

资格，投标保证金不予退还。

82.题型：单选题

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负

责人的情形是（）。*

A两个项目的发包人是同一单位

B因发包人原因导致停工超过3个月

C合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D建造师同时具有两个专业的执业资格

答案

C

83.题型：多选题

生产安全事故等级划分的主要因素有（）。[2014]A

政治B

人身C

主观恶意D

经济E

心理

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

考点：事故等级划分的要素

84.题型：单选题

借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A营业执照

B技术人员

C资金

D高层管理人员

答案

A

85.题型：单选题

某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业

支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利

益，可以要求供应商支付（）万元。【2015】A

13B

9C

8D

5

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

违约金和定金。

考点：违约金和定金

86.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培

训I,应在（）之前。

A作业人员进入新的岗位

B作业人员进入新的施工现场

C企业采用新技术

D企业采用新工艺

E企业申请办理资质延续手续

答案

A,B,C,D

87.题型：多选题

在生产、作业中违反安全管理的规定，造成下列后果中，属于重大伤亡事故或者其

他严重后果的是（）。

A死亡1人以上

B重伤2人

C直接经济损失50万元

D直接经济损失80万元

E直接经济损失H0万元

答案

A,E

解析

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体

应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严

重后果：（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；（2）造成直接经济损失100

万元以上的；（3）造成其他严重后果的情形。

88.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）*

A土石方工程

B地基基础工程

C电气管线工程

D景观绿化工程

E屋面防水工程

答案

B,C,E

89.题型：单选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，

下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。

A未申领施工许可证

B直接指定分包人分包专业工程

C迟延提供设计文件

D拖欠工程款

答案

B

90.题型：多选题

下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（）。

A积极开展减量化、再利用和资源化活动

B应当按照合理用能的原则，加强节能管理

C制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗

D应当定期开展节能教育和岗位节能培训

E建立节能目标责任制

答案

B,C,D,E

91.题型：多选题

下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正

确的有（）o

A施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经

济责任

B由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位

索赔

C因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责

维修并承担经济责任

D因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由

施工单位向监理单位索赔

E因不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家

具体政策分担经济责任

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。《建设工程质

量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题

的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”《最高人民法

院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第27条规定：“因保

修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应

当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各

自承担相应的责任。”由上可知，无论何