二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1178

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」178

1.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，

果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）.

A侵权

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

解析

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为；

不当得利，是指没有法律或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行

为。参见教材P23-24.

2.题型：单选题

建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查

验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告.

A建筑节能合格

B建筑节能达标

C竣工验收合格

D能耗验收合格

答案

c

3.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解

释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。

A同意总承包人依法选择的分包专业工程

B提供的设计有缺陷

C直接指定分包人分包专业工程

D指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E提供的建筑材料不符合强制性标准

答案

B,C,D,E

4.题型：单选题

张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应

该以书面形式提前通知用人单位的时间是（）。

A10日

B15日

C20日

D30日

答案

D

解析

《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳

动合同。故选项D正确。

5.题型：单选题

下列行为中，一般不能引起债的法律关系产生的是（）o

A某建设单位向若干施工企业发出招标公告

B某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元

C某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁

D建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管

答案

A

解析

《民法总则》规定，债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的

其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人

也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

6.题型：单选题

在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合《建设工程质量管

理条例》规定的是（）。A

设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案B

设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案C

设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的技术处理方案D

设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

工程质量的好坏，在一定程度上就是工程建设是否准确贯彻了设计意图，因此，一

旦发生了质量事故，该工程的设计单位最有可能在短时间内发现存在的问题，对事

故的分析具有权威性。这对及时进行事故处理十分有利。对因设计造成的质量事

故，原设计单位必须提出相应的技术处理方案。这是设计单位的法定义务。

考点：依法参与建设工程质量事故分析

7.题型：单选题

《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（）

的罚款。A

1万元以上5万元以下B

5万元以上10万元以下C

10万元以上50万元以下D

10万元以上100万元以下

考坐上点

2Z206013违法行为应承担的法律责任

解析

《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万

元以上50万元以下的罚款。

考点：转让安全生产许可证等应承担的法律责任

8.题型：多选题

物权的种类包括（）.

A所有权

B债权

C用益物权

D知识产权

E担保物权

答案

A,C,E

解析

根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、c、E

四个选项为正确答案.此外，债权为相对权，物权为绝对权;知识产权为无形财产权•物

权为有形财产权.故B、D选项不合题意.

9.题型：单选题

根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损

失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A人民法院

B人民政府

C建设行政主管部门

D安全生产监督管理部门

答案

A

解析

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产

损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法

强制执行。参见教材P241

10.题型：多选题

下列行为构成侵权之债的有()。

A建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B路人帮助把受伤工人送至医院

C建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

答案

C,D

解析

A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，

是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他

人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的

关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确，从建

筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人

的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正

确，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损

害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所

有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错

误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建

设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供

应商之间产生债的关系。

11.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为的，责令限期改正；逾

期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。

A使用未经验收的施工起重机械

B在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡

C在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有在城市市区内的建设工程的施

工现场未实行封闭围挡行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并

处5万元以上10万元以下的罚款。

12.题型：多选题

人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。

A一审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当，发回重审

B一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判

C一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审

D一审判决适用法律错误的，依法改判

E当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

答案

B,C,D,E

13.题型：多选题

下列关于劳动合同的说法中，正确的有（）o

A劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为

期限的劳动合同

B劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

C建立劳动关系应当订立书面劳动合同

D固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间

E无固定期限劳动合同没有终止时间

答案

A,B,C,D

14.题型：多选题

关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）

A施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

B施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

C施工人员有权拒绝该指令

D施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

E生产经营单位不得因从业人员拒绝强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇

答案

C,E

解析

《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人

员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业

而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

15.题型：多选题

下列法律部门中，属于行政法的是（）o

A《建筑法》

B《城乡规划法》

C《招标投标法》

D《环境影响评价法》

E《城市房地产管理法》

答案

A,B,D,E

16.题型：单选题

关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（）.

A承揽人具有法定解除权

B定作人具有法定解除权

C承揽人具有法定任意解除权

D定作人具有法定任意解除权

答案

C

解析

定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

17.题型：单选题

某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900

余万元；本次事故属于（）0

A重大事故

B特别重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

A

18.题型：单选题

材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款

等仍不能推定。则该价款按（）履行。

A订立时履行地市场价格

B履行时订立地市场价格

C履行时履行地市场价格

D政府指导价格

答案

A

19.题型：单选题

中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业，中方合营者的出资总额不得

低于注册资本的（）*

A20%

B25%

C30%

D40%

答案

B

20.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定.工程建设国家标准的发布主体是（）.

A国务院工程建设行政主管部门

B国务院标准化行政主管部门

C国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

D国务院发展改革主管部门

答案

C

21.题型：多选题

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业（）组成。A

项目经理B

技术负责人C

专职安全生产管理人员D

单位负责人E

施工管理负责人

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员组成。

考点：建设工程项目安全生产领导小组的职责

22.题型：多选题

取得安全生产许可证的施工企业，发生（）暂扣安全生产许可证并限期整改。*

A不再具备安全生产条件的

B不再具备安全生产条件情节严重的

C重大安全事故的

D特别重大安全事故

E重大安全事故情节严重的

答案

A,C

23.题型：单选题

建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A建设工程施工许可证

B建设用地规划许可证

C建设工程规划许可证

D房屋销售许可证

答案

A

24.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次

日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

25.题型：多选题

劳动争议的解决方式有（）。A

调解B

协商解决C

仲裁D

诉讼E

强制执行

考点

2Z204025劳动争议的解决

解析

用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、也

可以协商解决。

考点：劳动争议的解决方式

26.题型：多选题

下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。*

A逾期送送达的

B投标人未提交投标保证金的

C投标人的法定代表人未到场的

D未按招标文件要求密封的

E投标人对招标文件有异议的

答案

A,D

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文

件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招

标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

27.题型：单选题

甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对

此，甲的不适宜做法是()。

A在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证

B提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额

C在乙签证后开始零星项目的施工

D出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任

答案

A

解析

《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以

外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数

量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包

人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。故选项A正确。

28.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为之一的，责令限期改

正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B使用未经验收的整体提升脚手架

C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D在施工组织设计中未编制安全技术措施

E在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

答案

A,B,C,D

29.题型：单选题

仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。

A不开庭审理

B不允许代理人参加

C不公开审理

D不允许证人参加

答案

C

30.题型：单选题

（）是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进

行审查并依法裁判的法律制度。

A行政复议

B行政诉讼

C诉讼

D仲裁

答案

B

解析

行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法

性进行审查并依法裁判的法律制度

31.题型：单选题

关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A

我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B

监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C

建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D

建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

考点

2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查的是监理单位的质量责任和义务。选项A,监理也需要旁站，即对工程中

有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验

的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误；工程监理单位与被监理工

程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理

业务，所以B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错

误。

考点：依法承担工程监理业务

32.题型：单选题

根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安

全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。*

A分包单位

B总承包单位

C建设单位

D现场安全责任人

答案

B

33.题型：多选题

下列选项中，属于行政处罚的是（）o

A警告

B罚款

C责令停产停业

D开除

E没收违法所得

答案

A,B,C,E

34.题型：单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是（）=

A施工中采用先进的节水施工工艺

B应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案

B

解析

答案B

《绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定：其中包括施工中采用先

进的节水施工工艺；现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置；对混

凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。而应制定有效的水质

检测与卫生保障措施是对安全用水的规定。

35.题型：单选题

代理人甲在紧急情况下为避免被代理人乙的利益受损，未经乙同意而转托他人代理

的（）。

A甲对自己所转托的人的行为负民事责任

B甲仅对第三人的选任和指示负责

C如果事后乙不同意，由甲对自己所转托的人的行为负民事责任

D如果事后乙同意，由乙对甲所转托的人的全部行为负民事责任

答案

B

解析

《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接

指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转

委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担

责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的

除外。

36.题型：单选题

关于物权保护的说法，正确的是（）。A

物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B

侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事

责任C

侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D

物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

本题考查的是物权的保护。物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、

诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权

利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨

害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，

权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，

权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式，可

以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。侵害物权，除承担民事责任

外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

考点：物权的保护。

37.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同.合同约定，设计费为150万元，定

金为设计费的15%.发包方已支付定金.如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给

甲（）.

A15万元

B30万元

C45万元

D依据发包方损失而定

答案

C

解析

《民法通则》规定:“接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金.”故答案c

为正确答案.

38.题型：单选题

企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生

（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审

查，安全生产许可证有效期延期3年。

A安全

B重大死亡

C死亡

D重伤

答案

C

解析

安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应

当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生

产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全

生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安

全生产许可证有效期延期3年。

39.题型：单选题

王先生因为重大误解购买了一瓷器，王先生为了行使撤销权，应当在知道撤销事由

之日起（）行使。A

1年B

2年C

3年D

4年

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

撤销权消灭.所以为一年。

考点：合同撤销权的行使

40.题型：多选题

关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。*

A不得压缩合同工期

B确保地下管线的安全

C需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

E审查专项施工方案

答案

C,D

解析

建设单位相关的安全责任：

一、依法办理有关批准手续

二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期

四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等

六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

七、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计

单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施

工。同时还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

41.题型：单选题

建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进

()°

A政府对市场主体的守法诚信评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

B社会中介信用机构的综合信用评价和行业协会的综合信用评价

C政府对市场主体的守法诫信评价和社会中介信用机构的综合信用评价

D行业协会的综合信用评价和行业协会协助政府部门的综合信用评价

答案

C

42.题型：单选题

预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件

厂不履行合同，则应当共计返还()。

A50

B100

C70

D150

答案

C

解析

给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履

行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合

同标的额的20%。本题中20%为20万，多支付30万元应如数返还，即

30+20*2=70万元。

43.题型：单选题

工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年.

A3

B4

C5

D6

答案

C

44.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人

安全生产责任的有（）。A

对建设工程项目的安全施工负责B

落实安全生产责任制度C

确保安全生产费用的有效使用D

消除安全事故隐患E

及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

考点

2Z206022施工项目负责人的安全生产责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业

资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全

生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织

制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

考点：施工单位项目负责人施工现场带班制度

45.题型：单选题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任

的，发生（）事故的，处10万元以上20万元以下的罚款。

A特别重大

B重大

C较大

D一般

答案

D

46.题型：单选题

关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方

可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可

证之后，才能取得国有土地使用权

C以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可

证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同

后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

答案

C

47.题型：单选题

如果定作人于合同成立后由于种种原因不在需要承揽人完成工作的，则（）。A

不允许定作人解除B

允许定作人解除，但赔偿承揽人损失C

双方协商后解除D

视为定作人违法

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

如果定作人于合同成立后由于种种原因不在需要承揽人完成工作的，允许定作人解

除合同。但是，定作人解除合同的前提是赔偿承揽人的损失。

考点：定作人的法定任意解除权

48.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解

释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。*

A同意总承包人依法选择的分包专业工程

B提供的设计有缺陷

C直接指定分包人分包专业工程

D指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E提供的建筑材料不符合强制性标准

答案

B,C,D,E

49.题型：单选题

关于招标代理机构的说法，不正确的有（）。

A招标代理机构是社会中介机构

B招标代理机构应有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

C工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

D招标代理机构由评标委员会指定

答案

D

解析

AC表述正确，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的

社会中介组织，不得与招标工程的投标人有利益关系。招标代理机构应当具备下列

条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和

组织评标的相应专业力量；（3）有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选

的技术、经济等方面的专家库，B表述正确。招标代理机构在其资格许可和招标人

委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉，D项表述错误。

50.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或

者其他有关部门考核合格后方可任职。*

A项目技术人员

B消防安全责任人

C主要负责人

D项目负责人

E专职安全生产管理人员

答案

C,D,E

51.题型：单选题

《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报

告，并应经接受地省环保部门的许可。

A移入地

B移出地

C途经地

D接受地

答案

B

解析

转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移

出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的

省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治

区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出

省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

52.题型：单选题

投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A招标人

B评标委员会

C纪律检查委员会

D有关行政监督部门

答案

A

53.题型：多选题

某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主

要义务有（）»

A按项目业主的指示处理招标事务

B任意变更解除权

C按时提交委托事务处理报告

D因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿

E可超越业主授权处理委托事务

答案

A,C,D

解析

招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位

和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投

标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

54.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费

由（茂付。

A建设单位

B总承包单位

C分包单位

D建设单位与总包单位共同

答案

B

解析

《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险

费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作

业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包

的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起

至竣工验收合格止。

55.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A投标人给予招标人金钱获取中标

B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

答案

B

56.题型：单选题

保险合同的当事人是（）o

A受益人与保险人

B投保人与被保险人

C投保人与保险人

D被保险人与保险人

答案

C

57.题型：单选题

根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可

以（）。

A降低资质等级

B给与警告

C吊销营业执照

D责令限期改正

答案

D

解析

《安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处

5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元

以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以

下的罚款：（1）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员

的；（2）建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定

经考核合格的；（3）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全

生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（4）未如实

记录安全生产教育和培训情况的；（5）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者

未向从业人员通报的；（6）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定

期组织演练的；（7）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应

资格，上岗作业的。

58.题型：单选题

2013年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健

康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其

后，又有2个月均未完成任务，于是公司做出解除与王某的劳动合同的决定。下列

选项中表述正确的是（）。

A由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同

B由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同

C公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同

D由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同

答案

D

解析

根据《劳动合同法》第四十二条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的，用

人单位不得解除劳动合同。故选项D正确。

59.题型：单选题

关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

B个人可以承揽分包工程业务

C建设单位有权直接指定分包工程承包人

D建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

答案

A

60.题型：单选题

以下是施工单位试验员的见证取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的是

（）O

A现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

答案

B

61.题型：单选题

某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》

规定，该事故的等级属于（）。

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

C

解析

注意考察的是重伤人数，而不是死亡人数。

62.题型：单选题

赔偿损失的范围中说法错误的是（）。A

损失赔偿而应当相当于违约所造成的损失B

包括合同履行后可以获得的利益C

不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的

损失D

间接损失是指财产上的直接减少

考占

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

直接损失是指财产上的直接减少。

考点：赔偿损失的范围

63.题型：单选题

下列选项中，不属于我国现行的强制性标准的是（）。

A批准发布时已明确为强制性标准的

B批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的

C批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的

D批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”

的

答案

C

64.题型：单选题

关于上位法与下位法的法律地位与效力的说法，下列选项中正确的是（）.

A《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

C《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》

D《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

答案

A

65.题型：单选题

根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。*

A2%

B5%

CIO%

D20%

答案

C

66.题型：单选题

连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位（）将被派遣劳动者再派遣到

其他用人单位。A

不得B

可以C

必须D

可协商

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其

他用人单位。

考点：用工单位

67.题型：单选题

下列行为中，不得代理的行为是（）.

A工程承包

B材料设备采购

C诉讼

D招标

答案

A

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权，而《建筑法》明确规定了禁止转包、禁止让他人以自己的名义承包工程、要求

总包商自行完成主体结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理.因此，选项A为正

确答案.

68.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。[2015]A

提交验收报告之日B

建设工程完工之日C

占有建设工程之日D

竣工验收合格之日

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

建设工程实际竣工日期的确定。

考点：竣工日期。

69.题型：单选题

工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。*

A专利权

B商标权

C著作权

D发明权

答案

C

70.题型：单选题

下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。【2014】A

超越本单位资质等级承揽工程的B

以他人名义承揽工程的C

施工中偷工减料的D

将工程转包的

考点

2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

解析

未取得资质证书承揽工程，或超越本单位资质等级承揽工程的，应该被认定为施工

单位的企业资质不良行为记录。

考点：施工单位不良行为记录的认定标准。

71.题型：单选题

《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利

权侵权行为的是（）.

A未经专利权人许可，实施其专利

B假冒他人专利

C以非专利产品冒充专利产品

D购买他人专利

答案

D

72.题型：单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是

（）。*

A单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

答案

C

73.题型：多选题

在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是

()O

A继续按照工程设计图纸施工

B按照技术标准修改工程设计

C及时向设计单位提出索赔

D及时提出意见和建议

E通过建设单位要求设计单位予以变更

答案

D,E

74.题型：单选题

《建筑工程施质量统一验收标准》GB50300--2013属于()。

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

75.题型：多选题

取得安全生产许可证的施工企业，发生（）暂扣安全生产许可证并限期整改。

A不再具备安全生产条件的

B不再具备安全生产条件情节严重的

C重大安全事故的

D特别重大安全事故

E重大安全事故情节严重的

答案

A,C

76.题型：单选题

下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任

的是（）。[2015]A

落实制度安全生产规章制度和操作规程B

确保安全生产费用的有效利用C

检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况D

组织制定安全施工措施

考占

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

项目负责人和安全专职管理人员的安全生产责任

考点：专职安全生产管理人员的职责

77.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够独立承担无限民事责任

答案

A,B,C,D

解析

本题考查的是法人应具备的条件。法人四条件。选项E的正确描述是能够独立

承担民事责任。参见教材PlOo

78.题型：多选题

关于招标投标投诉，下列说法正确的是（）

A投诉的主体只能是投标人

B异议是投诉的必经程序

C行政监督部门应当自收到投诉之日起3日内决定是否受理投诉

D行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

E行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉

答案

D,E

解析

投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但对资格预审文件、

招标文件、开标以及对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标

人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。行政监督部门应当自收

到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。行政监督部门应当自受理投诉之日

起30个工作日内作出书面处理决定

79.题型：单选题

下列不属于发包人义务的情形是（）。

A提供必要施工条件

B及时组织工程竣工验收

C向有关部门移交建设项目档案

D就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

答案

D

80.题型：单选题

关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()o

A一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D仲裁裁决的法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请

仲裁

答案

D

解析

A错误，仲裁机构不能作为裁决机构；B错误，强制执行的期限适用于中止中断

的规定；C错误，仲裁为一裁终局制，仲裁后不得再仲裁，也不是再起诉。

81.题型：多选题

法人应当具备的条件有()。*

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够承担民事责任

答案

A,B,C,D

82.题型：单选题

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。监理人

未按时检查，也未提出延期要求的，（）说法正确。A

视为隐蔽工程检查合格B

承包人不得自行完成覆盖工作C

承包人自行覆盖的，监理人有权拒绝签字确认D

监理人事后重新检查合格的，工期顺延，费用承包人承担

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

本题考查的是施工质量检验制度。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，

视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，

监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。

考点：强化隐蔽工程质量检查

83.题型：单选题

某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查.但监理人既未

按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合

《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（）。

A承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人

D监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

答案

C

84.题型：多选题

当事人以（）抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

A交通运输工具

B建筑物和其他土地附着物

C生产设备、原材料、半成品、产品

D正在建造的船舶、航空器

E建设用地使用权

答案

A,C,D

85.题型：单选题

用人单位与劳动者协商一致，变更劳动合同，说法正确的是（）。A

应当采用书面形式B

应当采用口头形式C

应当采用其他形式D

可以采用口头形式

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

用人单位与劳动者协商一致，变更劳动合同，应当采用书面形式。

考点：劳动合同的变更

86.题型：单选题

关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

A发包人可依据其单方以上变更合同

B合同变更内容约定不明确，推定为未变更

C合同变更与工程变更范围一致

D合同变更协议自签字之日起生效

答案

B

87.题型：多选题

甲乙双方于10月1日签订买卖合同，合同价款100万元，约定买方支付定金20万元.

由于资金周转困难,买方于10月10日交付了10万元，卖方予以签收,下列说法正确

的是（）.

A买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B定金合同自10月10日起成立

C若卖方不能交付货物，应返还20万元

D买卖合同自10月10日起成立

E若买方不能购买货物，卖方返还10万元的定金

答案

A,B,C

88.题型：单选题

根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于施工企业的（）。

A委托代理人

B法定代理人

C指定代理人

D企业授权的项目管理者

答案

D

解析

答案D

根据《民法通则》的相关规定，项目经理部属于施工企业内部的现场生产组织机

构，没有独立法人资格；项目经理是企业法人授权的项目管理者，所以，D选项正

确。

89.题型：多选题

下列建设工程合同中属于无效合同的有（）。

A承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D分包单位胁迫施工企业订立的合同

E建设单位为逃税而订立的施工合同

答案

A,B,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,

建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定

（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业

资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业

名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。所以选AB。选项E

属于以合法形式掩盖非法目的。

90.题型：单选题

关于行政复议的说法，正确的是（）*

A行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B在行政复议中随时可以调解

C行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D行政复议决定具有终局性

答案

C

解析

选项A,行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B

行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D,行政复议后还可以向人民法

院提请诉讼。公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的下列

规定不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对

该规定的审查申请：（1）国务院部门的规定；（2）县级以上地方各级人民政府及其工

作部门的规定；（3）乡、镇人民政府的规定。但以上规定不含国务院部、委员会规

章和地方人民政府规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。

91.题型：单选题

某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系

协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A

向批准机关申请延期B

报批准机关核验开工报告C

重新办理开工报告审批手续D

改办施工许可证

考点

2Z202013延期开工、核验和重新办理批准的规定

解析

对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开

工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告

情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

考点：重新办理批准手续的规定。

92.题型：单选题

按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是（）。

A承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换

B未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

C共同承揽人对定作人不负连带责任

D承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

答案

B

解析

如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合

约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自

更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。承揽人发现定作人提供的

图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求

保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。承揽人完成工作后，

应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。承揽人交付

的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报

酬、赔偿损失等违约责任。共同承揽人对定作人承担连带责任，但当事人另有约定

的除外。

93.题型：单选题

采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序（