室外高低压配电工程施工合同书2024年_第1页
室外高低压配电工程施工合同书2024年_第2页
室外高低压配电工程施工合同书2024年_第3页
室外高低压配电工程施工合同书2024年_第4页
室外高低压配电工程施工合同书2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

室外高低压配电工程施工合同书2024年合同编号:__________鉴于甲方委托乙方承担室外高低压配电工程施工项目,为确保双方合法权益,经充分协商,甲乙双方达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:乙方按照甲方提供的施工图纸及工程规范,完成室外高低压配电工程,包括设备安装、调试、验收等。1.4工程工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第二条工程价款2.1工程合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。(1)合同签订后7日内,支付合同总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到80%时,支付合同总价款的30%;(4)工程验收合格后,支付合同总价款的20%;(5)质保期满后,支付合同总价款的10%作为质保金。第三条工程质量和安全3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量。3.2乙方应建立健全安全生产责任制度,加强施工现场安全管理,确保施工安全。3.3乙方应对施工过程中发生的质量问题和安全事故承担相应责任。第四条工程变更和索赔(1)增加工程量,乙方按实计算增加的工程价款;(2)减少工程量,乙方按实计算减少的工程价款;(3)工程变更导致合同总价款调整,甲乙双方协商确定调整金额。4.2因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方相应的工期延误费用。具体费用双方协商确定。第五条工程验收和保修5.1工程验收:乙方完成合同约定的工程内容后,应及时向甲方提出验收申请。甲方应在收到验收申请后7日内组织验收。验收合格后,双方签订工程验收合格证书。5.2保修期限:自工程验收合格之日起,乙方对工程质量承担保修责任,保修期限为_______年。5.3保修范围:乙方应确保保修期内工程质量达到合同约定的标准,对出现的质量问题及时进行修复。第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担违约责任,向对方支付相应的赔偿金。6.2甲方未按合同约定支付工程款,应支付乙方逾期付款违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×_______%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。8.2合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.明确合同主体:确保甲方和乙方的名称、地址、联系方式等信息准确无误,以便在合同履行过程中能及时沟通和解决可能出现的问题。法律名词解释:合同主体指参与合同关系的当事人,包括自然人和法人。2.详细描述工程内容和范围:在合同中明确工程名称、地点、内容和工程量,避免因描述不清导致的争议。法律名词解释:工程内容是指合同约定的具体施工项目和要求。3.确定合理的工期和付款方式:在合同中明确工程工期和付款进度,确保工程款的支付与工程进度相匹配。法律名词解释:工期是指合同约定完成工程的时间限制;付款方式是指双方约定的支付工程款的进度和比例。4.关注工程质量和安全:合同中应明确乙方应保证的工程质量标准及安全生产责任,确保工程质量和施工安全。法律名词解释:工程质量是指工程满足设计、施工、验收等标准的能力;安全生产责任是指乙方在施工过程中应承担的安全保障义务。5.预防工程变更和索赔:合同中应约定工程变更的处理方式和索赔程序,以减少因工程变更引发的争议。法律名词解释:工程变更是指在合同履行过程中对原合同内容的修改或补充;索赔是指乙方因甲方原因导致损失时,要求甲方承担相应责任的行为。解决办法:1.协商解决:在合同履行过程中,双方应保持良好沟通,对出现的争议及时进行协商,寻求共同解决办法。法律名词解释:协商解决是指双方通过友好沟通,达成一致意见,以解决争议。2.补充协议:对于合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,明确双方的权利和义务。法律名词解释:补充协议是指对原合同内容的补充,具有同等法律效力。3.法律途径:如协商无果,双方可以选择仲裁或向法院提起诉讼,依法解决争议。法律名词解释:仲裁是指双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决;诉讼是指将争议提交法院审理并作出判决。特殊应用场合及补充条款:1.场合:大型商业综合体建设补充条款:鉴于商业综合体对电力需求的特殊性和重要性,乙方应提供24小时紧急维修服务,确保商业运营不受电力故障影响。2.场合:居民区配电工程补充条款:考虑到居民生活对电力的需求,乙方需在施工期间采取有效措施,减少噪音和尘土对居民生活的影响,并在施工结束后对现场进行清理。3.场合:学校或医院配电工程补充条款:由于学校或医院对电力供应的安全性要求极高,乙方应定期对配电系统进行安全检查,并提供详细的检查报告。4.场合:偏远地区或山区配电工程补充条款:考虑到偏远地区或山区的特殊地理环境,乙方应提供适应复杂地形的施工方案,并确保施工设备和材料的安全运输。合同所需附件列表:1.施工图纸及工程规范2.甲方授权代表的有效身份证件复印件3.乙方营业执照、资质证书等相关证件复印件4.工程预算书5.工程进度计划表6.工程变更记录表7.工程验收报告8.工程质量保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论