荷兰花园度假村温室建设总包合同三篇

荷兰花园度假村温室建设总包合同三篇《合同篇一》合同编号：NLDG-WH-001甲方：荷兰花园度假村有限公司（以下简称“甲方”）地址：_________________________代表：_________________________乙方：_________________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________代表：_________________________鉴于甲方愿意委托乙方承担荷兰花园度假村温室建设项目的总包工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围与内容1.1本项目包括但不限于温室建筑的设计、施工、设备安装、调试、培训及售后服务等。1.2乙方应按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成项目。第二条项目进度与工期2.1乙方应在本合同签订后____个工作日内提交详细的项目进度计划。2.2乙方应按照进度计划完成项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照甲乙双方确认的设计方案、技术规范和标准进行施工。3.2工程验收合格后，乙方应保证项目的稳定运行，并承担相应的质量保证责任。第四条合同价格与支付4.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。4.3乙方开具正规发票，甲方按照税收政策规定支付税费。第五条违约责任5.1乙方如违反本合同的约定，导致工期延误、质量问题等，应承担相应的违约责任。5.2甲方如未按照本合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更与终止7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2在合同有效期内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或终止本合同。7.3本合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。第八条其他约定8.1双方应遵守国家的法律法规，不得从事违法乱纪的活动。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________代表（签字）：_________________________代表（签字）：_________________________签订日期：_________________________注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。《合同篇二》合同编号：NLDG-WH-001甲方：荷兰花园度假村有限公司（以下简称“甲方”）地址：_________________________代表：_________________________乙方：_________________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________代表：_________________________鉴于甲方愿意委托乙方承担荷兰花园度假村温室建设项目的总包工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容与数量1.1乙方应根据甲方的要求，温室建设项目的总包服务，包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、培训及售后服务等。1.2乙方应按照甲乙双方确认的设计方案和数量要求进行施工，确保项目的顺利进行。第二条服务质量2.1乙方应按照甲乙双方确认的技术规范和标准进行施工，确保项目的质量。2.2乙方应在其领域内最先进的技术和设备，以保证项目的顺利进行。第三条服务费用与支付3.1本项目的合同总价为人民币【具体金额】元（大写：____________________元整），币种为人民币。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。3.3乙方开具正规发票，甲方按照税收政策规定支付税费。第四条交付及验收4.1乙方应按照甲乙双方确认的进度完成项目，并提交项目验收申请。4.2甲方应按照约定的时间和程序对项目进行验收，并将验收结果通知乙方。4.3项目验收合格后，乙方应向甲方交付完整的项目资料和操作手册。第五条知识产权5.1乙方保证其的设计、技术等不侵犯第三方的知识产权。5.2项目过程中产生的知识产权归甲方所有，除非双方另有约定。第六条违约责任6.1乙方如违反本合同的约定，导致工期延误、质量问题等，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按照本合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同变更与解除8.1本合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致。8.2任何一方未履行本合同的约定，另一方均有权解除合同，并追究对方的违约责任。第九条双方权利与义务9.1甲方有权按照合同约定要求乙方履行合同义务。9.2乙方有权按照合同约定要求甲方支付合同价款。9.3甲方应按照约定的时间和程序对乙方的工作进行验收。9.4乙方应按照约定的时间和质量要求完成项目。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中可能了解到对方的商业秘密和机密信息，双方同意对相关信息予以保密。10.2保密义务在本合同终止后仍然有效，持续时间为____年。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________代表（签字）：_________________________代表（签字）：_________________________签订日期：_________________________注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。《合同篇三》合同编号：NLDG-WH-001甲方：荷兰花园度假村有限公司（以下简称“甲方”）地址：_________________________代表：_________________________乙方：_________________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________代表：_________________________鉴于甲方愿意委托乙方承担荷兰花园度假村温室建设项目的总包工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容与数量1.1乙方应根据甲方的要求，温室建设项目的总包服务，包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、培训及售后服务等。1.2乙方应按照甲乙双方确认的设计方案和数量要求进行施工，确保项目的顺利进行。第二条服务质量2.1乙方应按照甲乙双方确认的技术规范和标准进行施工，确保项目的质量。2.2乙方应在其领域内最先进的技术和设备，以保证项目的顺利进行。第三条服务费用与支付3.1本项目的合同总价为人民币【具体金额】元（大写：____________________元整），币种为人民币。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。3.3乙方开具正规发票，甲方按照税收政策规定支付税费。第四条交付及验收4.1乙方应按照甲乙双方确认的进度完成项目，并提交项目验收申请。4.2甲方应按照约定的时间和程序对项目进行验收，并将验收结果通知乙方。4.3项目验收合格后，乙方应向甲方交付完整的项目资料和操作手册。第五条知识产权5.1乙方保证其的设计、技术等不侵犯第三方的知识产权。5.2项目过程中产生的知识产权归甲方所有，除非双方另有约定。第六条违约责任6.1乙方如违反本合同的约定，导致工期延误、质量问题等，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按照本合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同变更与解除8.1本合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致。8.2任何一方未履行本合同的约定，另一方均有权解除合同，并追究对方的违约责任。第九条双方权利与义务9.1甲方有权按照合同约定要求乙方履行合同义务。9.2乙方有权按照合同约定要求甲方支付合同价款。9.3甲方应按照约定的时间和程序对乙方的工作进行验收。9.4乙方应按照约定的时间和质量要求完成项目。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中可能了解到对方的商业秘密和机密信息，双方同意对相关信息予以保密。10.2保密义务