挖掘机施工合同模板

合同编号：__________合同双方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方需要进行挖掘机施工，乙方具备相应的挖掘机施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工内容1.1本合同施工内容为：________________（详细描述施工项目）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成施工项目，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。第二条施工时间2.1施工开始日期：____年____月____日。2.2施工结束日期：____年____月____日。2.3乙方应按照约定的施工时间完成施工项目，如因特殊情况需延期，应提前向甲方申请并获得甲方同意。第三条施工费用3.1乙方向甲方提供的挖掘机施工服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付施工费用。第四条付款方式4.1甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%。4.2乙方在完成施工项目并经甲方验收合格后，甲方再向乙方支付合同总价款的剩余____%。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定的时间、质量完成施工项目，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。5.2甲方如未按照约定的时间向乙方支付施工费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。第六条争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工结束日期止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.施工安全和环保：乙方在施工过程中必须严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全，防止事故发生。如因乙方施工原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任和赔偿责任。解决办法：乙方应制定详细的安全施工方案和环保措施，并在施工前向甲方报告。甲方有权对乙方的施工情况进行检查，确保乙方遵守相关规定。2.施工质量：乙方应按照约定的标准和质量完成施工项目。如甲方对乙方的施工质量有异议，应在验收合格前提出，并由双方共同确定解决方案。解决办法：甲方应按照约定时间进行验收，并对施工质量进行评价。如甲方对施工质量有异议，应书面通知乙方，并提供具体的整改要求。乙方应在甲方规定的时间内按照要求进行整改。3.合同变更和解除：如因特殊情况需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。解决办法：双方可通过友好协商达成一致，变更或解除本合同。变更或解除合同后，双方应按照约定处理合同涉及的财务、法律等问题。4.争议解决：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方，负责委托施工任务并支付施工费用。2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方，负责完成施工任务并提供相应的服务。3.施工内容：指合同中约定的乙方应完成的施工项目，包括工程量、工程质量和工程时间等。4.施工时间：指合同中约定的乙方完成施工项目的时间范围，包括开始施工日期和结束施工日期。5.施工费用：指乙方为完成施工项目向甲方收取的费用，包括人工、材料、设备使用等成本。6.付款方式：指双方在本合同中约定的支付施工费用的方式，包括付款时间、付款比例等。7.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金，作为对违约行为的经济补偿。8.滞纳金：指一方未按照合同约定的时间支付施工费用时，应向对方支付的违约金，作为对迟延履行义务的经济补偿。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。10.合同签订地：指本合同签订的地点，通常为甲乙双方所在地。应用场合：1.房地产开发商在进行土地开发时，需要挖掘机施工来完成土地平整、基础建设等任务。2.基础设施建设项目，如道路、桥梁、隧道等工程的施工过程中，需要挖掘机进行土方作业。3.建筑工程施工，如建筑物的基础开挖、地下室施工等，需要挖掘机进行土方挖掘。4.环境治理工程，如河道清淤、垃圾填埋场建设等，需要挖掘机进行土方作业。5.农田水利工程，如灌溉渠道的开挖、水库加固等，需要挖掘机进行土方挖掘。补充条款：1.施工范围：明确乙方施工的具体范围和施工地点。2.施工标准：详细描述施工项目的质量标准和要求。3.施工设备：列出乙方应提供的挖掘机型号、数量及相关设备。4.施工人员：明确乙方施工人员的资质、经验和人数要求。5.施工材料：列出乙方应提供的施工材料种类、规格和质量要求。6.施工保险：乙方应购买并维护施工期间所需的各种保险，如意外伤害保险、第三方责任保险等。7.施工许可：乙方应负责办理并承担施工所需的各项许可和批准手续。8.施工安全：乙方应制定并执行施工安全措施，防止安全事故的发生。9.环境保护：乙方应遵守环境保护法规，采取措施防止施工过程中的环境污染。10.施工进度：明确乙方的施工进度计划和关键节点。附件列表：1.挖掘机设备清单：包括设备型号、数量、性能参数等。2.施工人员名单：包括施工人员姓名、资质、经验等。3.施工材料明细表：包括材料种类、规格、数量、质量标准等。4.施工保险单据：包括保险名称、保险金额、保险期限等。5.施工许可证和批准文件：包括相关政府部门的许可和批准文件。6.施工安全措施方案：包括安全设