建设工程施工专业承包合同范本2024年

建设工程施工专业承包合同范本2024年合同编号：__________甲方（发包方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条工程承包范围2.1乙方承包范围为：__________2.2乙方应按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。第三条工程施工期限3.1本工程的建设工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2若因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期费用，具体费用双方协商确定。第四条工程价款及支付4.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方按工程进度完成相应工程量后，向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请之日起______个工作日内支付相应款项。4.3工程价款支付方式为：__________。第五条工程质量及验收5.1乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保施工过程中不发生安全事故。5.2工程验收合格后，双方应签订工程验收报告，并办理工程结算。5.3若工程质量不符合国家相关标准和规定，乙方应按甲方要求进行整改，直至达到合格标准。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。6.2甲方未能按照约定支付工程价款的，应承担逾期付款的违约金，违约金计算方式为：__________。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）签字（或盖章）：__________乙方（承包方）签字（或盖章）：__________附件：工程设计文件、施工图纸等相关资料。注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体明确、具体。2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、规模和预算等信息需明确填写，以便双方对工程内容有清晰的了解。3.承包范围界定：合同中应明确乙方承包的具体工程范围，避免施工过程中产生纠纷。4.工期和延期费用：合同中应约定明确的工期和延期费用的计算方式，以便在工期延误时双方有据可依。5.工程价款支付：合同中应明确工程价款的支付方式和时间，避免支付纠纷。6.质量验收标准：合同中应约定工程质量验收的标准和流程，确保工程质量符合国家相关要求。7.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括逾期付款违约金等。8.争议解决方式：合同中应约定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够及时、有效地解决。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，应通过友好协商的方式解决，以维护双方的合法权益。2.法律途径：若协商不成，可依据合同约定向人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.发包方：指在建设工程项目中，委托承包方进行施工的单位或个人。2.承包方：指在建设工程项目中，接受发包方委托，承担施工任务的单位或个人。3.工程质量：指建设工程施工过程中，工程实物质量符合国家相关标准和规定的要求。4.违约责任：指合同当事人因违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失所应承担的法律责任。5.争议解决：指在合同履行过程中，双方因意见分歧而产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。6.补充协议：指在原合同基础上，双方就未尽事宜达成一致意见而签订的协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。特殊应用场合一：老旧小区改造项目补充条款：鉴于本工程为老旧小区改造项目，施工过程中应尽量减少对居民生活的影响。乙方需在施工前与居民进行充分沟通，并采取适当措施降低噪音、扬尘等对周边环境的影响。特殊应用场合二：环保要求严格的区域补充条款：由于本工程位于环保要求严格的区域，乙方在施工过程中必须遵守国家及地方的环保法规，采用环保材料和工艺，确保不对周围环境造成污染。特殊应用场合三：文化遗产保护工程补充条款：本工程涉及文化遗产保护，乙方在施工过程中应特别注意保护文化遗产，不得破坏原有的历史文化风貌。如有涉及文化遗产的部分，乙方需与甲方及相关部门协商确定施工方案。特殊应用场合四：政府投资的重点项目补充条款：考虑到本工程为政府投资的重点项目，乙方应确保施工过程中的信息透明，定期向甲方报告工程进度和质量情况，同时接受甲方和公众的监督。合同所需要的附件列表：1.工程设计文件（包括但不限于设计图纸、技术规范等）2.施工图纸3.工程预算