城建局开展建设工程施工合同专2024年

城建局开展建设工程施工合同专2024年合同编号：__________甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程投资：_______1.6工程质量标准：_______第二条工程承包范围2.1乙方承包范围为：_______2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量达到_______标准。第三条工程期限3.1工程总工期：_______3.2工程开工日期：_______3.3工程竣工日期：_______3.4乙方应按照甲方要求，按时完成工程进度计划，并确保工程按时竣工。第四条工程造价及支付4.1工程合同总价：_______4.2工程预付款：_______4.3工程进度款：按月支付，支付比例为_______4.4工程结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到结算资料后_______日内完成结算。第五条工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量达到_______标准，如有质量问题，乙方应在保修期内免费修复。5.2工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______日内组织验收。5.3验收合格后，双方签订工程验收合格证书，甲方按照约定支付剩余工程款。第六条安全生产及环境保护6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，保护施工现场周边环境，减少对周边环境的影响。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。7.2甲方未按约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、地址、联系方式等信息应当准确无误，以确保合同的有效性和执行力。2.详细工程概况：包括工程名称、地点、内容、规模、投资和质量标准等，这些信息是合同的基础，应具体且符合实际情况。3.工程承包范围：应明确乙方承包的具体工程范围，避免施工过程中出现争议。4.工程期限：包括总工期、开工日期和竣工日期，乙方应严格遵守工期要求，按时完成工程。5.工程造价及支付：明确合同总价、预付款、进度款支付比例和结算方式，确保双方的财务权益。6.工程质量及验收：乙方应保证工程质量，双方应按约定进行验收，确保工程质量符合标准。7.安全生产及环境保护：乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。8.违约责任：明确双方违约时应承担的责任，包括违约金等。9.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为合同签订地人民法院。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，双方应通过友好协商解决。2.法律诉讼：若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人违反合同义务，应承担的民事法律责任。2.预付款（AdvancePayment）：甲方在工程开工前支付给乙方的部分款项，用于乙方准备施工所需资金。3.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度，甲方按比例支付给乙方的工程款项。4.保修期（WarrantyPeriod）：乙方在工程验收合格后，对工程质量问题负责修复的一定期限。5.违约金（LiquidatedDamages）：双方约定，在违约行为发生时，违约方应支付给守约方的一定金额的赔偿。6.暂停施工（SuspensionofConstruction）：乙方在甲方未按约定支付工程款时，暂停施工的行为。7.补充协议（SupplementaryAgreement）：双方对原合同未尽事宜达成的一致意见，具有同等法律效力。8.合同生效（ContractualEffectiveness）：合同自双方签字（或盖章）之日起，对双方产生法律约束力。9.法律效力（LegalEffectiveness）：指法律行为或法律文书依法成立后，产生的约束力和执行力。特殊应用场合及补充条款：1.绿色建筑项目：场合：这个项目特别注重环保和可持续发展，要打造绿色建筑。补充条款：乙方应采用环保材料和节能技术，确保工程符合绿色建筑标准。若乙方未按照绿色建筑要求施工，甲方有权要求乙方整改，并承担因此产生的额外费用。2.文化遗产修复工程：场合：这个工程是对一个有历史价值的文化遗产进行修复。补充条款：乙方在施工过程中应尊重文化遗产的原貌和历史价值，采取必要的保护措施。若乙方在修复过程中造成文化遗产损害，乙方应承担相应的修复责任和赔偿。3.紧急救援设施建设：场合：比如自然灾害后的重建项目，需要快速建设紧急救援设施。补充条款：乙方应在甲方的要求下，优先安排紧急救援设施的建设，确保在最短时间内完成。若因乙方原因导致救援设施建设延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。合同所需附件列表：1.工程施工图纸和技术规范。2.双方授权代表的身份证明文件。3.乙方施工资质证书和安全生产许可证。4.工程预