建设工程合同示范文本2024年

建设工程合同示范文本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与适用范围1.2合同基本原则1.3合同定义与解释第二章：项目信息2.1工程概况2.2工程地点与范围2.3工程主要目标与要求第三章：合同当事人3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务3.3双方的一般义务与责任第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定与构成4.2支付方式与进度4.3价款的调整与结算第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求5.2质量保证体系与措施5.3验收程序与标准第六章：工程进度计划6.1施工进度安排6.2进度监控与调整6.3延误责任与处理第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任与措施7.2环境保护要求7.3事故报告与应急处理第八章：材料与设备8.1材料与设备供应责任8.2材料与设备的使用与管理8.3材料与设备的保护与维护第九章：劳务管理9.1劳务人员配置与管理9.2劳务人员培训与考核9.3劳务人员权益保障第十章：合同变更、转让与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同转让的限制10.3合同解除的条件与后果第十一章：违约责任11.1违约的界定与认定11.2违约责任的承担11.3赔偿的范围与计算方法第十二章：争议解决12.1争议解决的方式与程序12.2适用法律与管辖12.3争议解决的辅助手段第十三章：合同生效与签字13.1签字栏13.2签订时间13.3签订地点13.4合同的生效条件第十四章：附件14.1附件清单与说明14.2附件的法律效力14.3附件的更新与维护第十五章：补充条款15.1特殊约定事项15.2补充协议的订立15.3其他补充事项（以上为合同目录内容）合同编号_______第一章：总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，适用于本合同规定的所有工程活动。1.2合同基本原则合同的订立、执行、变更和解除应遵循公平、公正、诚实信用的原则。1.3合同定义与解释本合同中的专业术语和表达方式按照本合同的文义和相关法律法规进行解释。第二章：项目信息2.1工程概况工程名称为______，性质为______，规模为______。2.2工程地点与范围工程地点位于______，施工范围包括______。2.3工程主要目标与要求工程应达到的质量标准、工期要求、投资控制等目标。第三章：合同当事人3.1甲方的权利与义务甲方的权利包括监督工程进度和质量，义务包括按时支付工程款项。3.2乙方的权利与义务乙方的权利包括按合同约定收取工程款项，义务包括按期完成工程并保证工程质量。3.3双方的一般义务与责任双方应遵守合同约定，相互协作，确保工程顺利完成。3.3.1甲方的监督与协助甲方应提供必要的施工条件，协助乙方解决施工过程中的问题。3.3.2乙方的施工与报告乙方应定期向甲方报告工程进度，接受甲方的监督。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定与构成合同价款根据工程量清单、市场价格、难易程度等因素确定。4.2支付方式与进度甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款，包括预付款、进度款和最终结算款。4.3价款的调整与结算如遇国家政策调整、市场价格波动等不可预见因素，合同价款可进行调整。4.3.1价款调整的条件明确合同价款调整的条件和范围。4.3.2价款调整的程序价款调整应由乙方提出申请，甲方审核同意后，双方签订补充协议。第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求工程质量应符合国家及行业标准，满足甲方的特别要求。5.2质量保证体系与措施乙方应建立完善的质量保证体系，采取必要措施，确保工程质量。5.3验收程序与标准工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收应按照合同约定的标准和程序进行。5.3.1验收条件明确工程验收应满足的条件。5.3.2验收程序详细规定工程验收的步骤和方法。第六章：工程进度计划6.1施工进度安排乙方应根据甲方要求，制定并提交详细的工程进度计划。6.2进度监控与调整甲方将对工程进度进行监控，如有必要，双方应协商调整进度计划。6.3延误责任与处理对于工程延误，应明确责任归属及处理方式。6.3.1延误责任的界定明确因甲方或乙方原因导致工程延误的责任界定。6.3.2延误处理方式规定工程延误的处理方式，包括赶工、延期等。（本合同前半部分正文结束，以下无正文）第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任与措施乙方应遵守国家安全生产法规，制定并执行安全生产计划，确保施工现场安全。7.2环境保护要求乙方应遵守环境保护法规，采取措施减少施工活动对环境的影响。7.3事故报告与应急处理施工现场发生安全事故或环境破坏时，乙方应立即报告甲方并采取有效处理措施。7.3.1事故报告流程明确事故报告的流程和时限。7.3.2事故处理措施规定事故发生后的应急措施和责任追究。第八章：材料与设备8.1材料与设备供应责任甲方负责提供主要材料，或按照合同约定由乙方提供。8.2材料与设备的使用与管理甲方提供必要的施工设备，或由乙方自行负责设备管理。8.3材料与设备的保护与维护乙方应合理使用和维护材料与设备，保证施工顺利进行。8.3.1材料使用规定明确材料使用的规范和要求。8.3.2设备维护责任乙方应承担设备的日常维护和保养责任。第九章：劳务管理9.1劳务人员配置与管理乙方应根据工程需要合理配置劳务人员，并进行有效管理。9.2劳务人员培训与考核乙方应对劳务人员进行必要的培训，并定期进行考核。9.3劳务人员权益保障乙方应保障劳务人员的合法权益，包括工资支付、社会保险等。9.3.1工资支付规定明确劳务人员工资的支付标准和时间。9.3.2社会保险与福利乙方应为劳务人员缴纳社会保险，并提供必要的福利。第十章：合同变更、转让与解除10.1合同变更的条件与程序合同执行过程中，因实际情况需要变更合同内容的，应按照约定程序进行。10.2合同转让的限制合同未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。10.3合同解除的条件与后果一方违约或因不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。10.3.1变更后的责任明确合同变更后双方的责任分配。10.3.2解除后的责任规定合同解除后双方的责任和义务。第十一章：违约责任11.1违约的界定与认定违反合同条款或未履行合同义务的行为视为违约。11.2违约责任的承担违约方应根据合同约定和实际损失承担违约责任。11.3赔偿的范围与计算方法违约赔偿应包括直接损失、间接损失以及合理的利润损失。11.3.1赔偿计算方法明确违约赔偿的计算方法和标准。11.3.2赔偿支付方式违约赔偿应以货币形式支付，具体方式由双方协商确定。第十二章：争议解决12.1争议解决的方式与程序合同争议首选协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。12.2适用法律与管辖合同争议解决适用中华人民共和国法律，管辖法院或仲裁机构由双方协商确定。12.3争议解决的辅助手段双方可通过调解、仲裁等方式解决争议。12.3.1调解程序明确调解的程序和要求。12.3.2仲裁程序双方可约定具体的仲裁机构和仲裁规则。第十三章：合同生效与签字13.1签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______13.2签订时间签订时间：______13.3签订地点签订地点：______13.4合同的生效条件本合同自双方代表