2024年工程设计分包合同

2024年工程设计分包合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3术语和定义第二章：合同主体2.1甲方（总包方）信息2.2乙方（分包方）信息2.3双方资质和条件第三章：分包工程内容3.1工程概述3.2分包范围和界限3.3设计要求和标准第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.2支付方式4.3价款调整第五章：设计文件和资料5.1设计文件提供5.2资料保密5.3知识产权归属第六章：设计与施工协调6.1协调机制6.2设计变更处理6.3施工配合第七章：质量与验收7.1设计质量要求7.2验收标准和程序7.3质量保证期限第八章：合同期限与进度8.1合同期限8.2进度计划8.3进度延误处理第九章：违约责任9.1违约定义9.2违约责任9.3赔偿范围第十章：合同变更、续签与解除10.1合同变更10.2合同续签10.3合同解除第十一章：保密与知识产权11.1保密义务11.2知识产权保护11.3侵权责任第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力通知12.3不可抗力后果第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2协商解决13.3仲裁或诉讼第十四章：附加条款14.1特殊约定14.2合同附件14.3其他补充条款第十五章：签字栏15.1甲方签字15.2乙方签字15.3签订时间15.4签订地点以上为《2024年工程设计分包合同》的合同目录。合同编号_______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程设计分包项目中的权利、义务和责任。1.2合同适用范围本合同适用于乙方根据甲方要求进行的工程设计分包工作。1.3术语和定义本合同中的专业术语和定义应遵循国家相关法律法规及行业标准。第二章：合同主体2.1甲方（总包方）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。2.2乙方（分包方）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。2.3双方资质和条件2.3.1甲方应具备合法的总包资格。2.3.2乙方应具备相应的工程设计分包资质。第三章：分包工程内容3.1工程概述3.1.1乙方应根据甲方提供的项目概况进行设计分包工作。3.2分包范围和界限3.2.1乙方的分包工作范围应包括但不限于初步设计、施工图设计等。3.3设计要求和标准3.3.1乙方应按照甲方和相关行业标准进行设计。第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.1.1双方应明确合同总价款为______元。4.2支付方式4.2.1甲方应按照合同约定的进度和方式支付设计费用。4.3价款调整4.3.1合同价款可根据实际工作量和市场条件进行调整。第五章：设计文件和资料5.1设计文件提供5.1.1乙方应向甲方提供完整的设计文件和相关技术资料。5.2资料保密5.2.1双方应对设计文件和资料保密，未经对方同意不得泄露。5.3知识产权归属5.3.1设计成果的知识产权归甲方所有，乙方有署名权。第六章：设计与施工协调6.1协调机制6.1.1双方应建立有效的协调机制，确保设计与施工的顺利进行。6.2设计变更处理6.2.1若需变更设计，乙方应与甲方协商，并按程序进行。6.3施工配合6.3.1乙方应根据施工需要提供必要的技术支持和配合。第七章：质量与验收7.1设计质量要求7.1.1乙方应保证设计质量满足甲方和行业标准的要求。7.2验收标准和程序7.2.1双方应明确设计成果的验收标准和程序。7.3质量保证期限7.3.1乙方应对设计成果提供______年的质量保证。以上为《2024年工程设计分包合同》前半部分的合同内容。第八章：合同期限与进度8.1合同期限8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至______年______月______日。8.2进度计划8.2.1乙方应根据甲方要求制定详细的设计进度计划，并经甲方确认。8.3进度延误处理8.3.1如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任，并采取补救措施。第九章：违约责任9.1违约定义9.1.1违约是指一方未能履行或未能完全履行合同义务。9.2违约责任9.2.1违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。9.3赔偿范围9.3.1赔偿范围应包括直接损失和合理的间接损失。第十章：合同变更、续签与解除10.1合同变更10.1.1合同一经双方签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。10.2合同续签10.2.1合同期满前，双方可协商续签本合同。10.3合同解除10.3.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。第十一章：保密与知识产权11.1保密义务11.1.1双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密保密。11.2知识产权保护11.2.1乙方在履行合同过程中产生的知识产权应予以保护。11.3侵权责任11.3.1如因一方侵权行为导致另一方受损，侵权方应承担赔偿责任。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力通知12.2.1一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方。12.3不可抗力后果12.3.1不可抗力情况下，受影响一方可根据情况部分或全部免除责任。第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应首先通过友好协商解决合同争议。13.2协商解决13.2.1协商不成时，双方可邀请第三方调解。13.3仲裁或诉讼13.3.1若调解不成，双方可提交至约定的仲裁机构或法院解决。第十四章：附加条款14.1特殊约定14.1.1双方可根据实际情况，就合同未尽事宜进行特殊约定。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于设计任务书、技术规范等。14.3其他补充条款14.3.1本合同生效后，双方可就未尽事宜签订补充协议。第十五章：签字栏15.1甲方签字甲方名称：，授权代表签字：，日期：______。15.2乙方签字乙方名称：，授权代表签字：，日期：______。15.3签订时间本合同签订时间为：______年_