2024年建设工程合同管理第六章

2024年建设工程合同管理第六章合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3基本原则第二章：合同主体2.1甲方资格2.2乙方资格2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与特性3.2工程地点3.3工程规模与内容第四章：合同价款与支付4.1合同价款确定4.2支付方式4.3价款调整第五章：工程质量与验收5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期限第六章：工程进度管理6.1施工进度计划6.2进度监控与调整6.3进度延误处理第七章：合同变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件第八章：违约责任8.1违约认定8.2违约赔偿8.3违约处理机制第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律9.3争议解决机构第十章：附加条款10.1特殊约定10.2保密协议10.3其他补充条款第十一章：签字栏11.1甲方签字11.2乙方签字11.3签订日期11.4签订地点合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任。1.2适用范围本合同适用于甲方委托乙方实施的建设工程项目。1.3基本原则合同的订立、履行、变更、解除和争议解决均应遵循公平、诚信的原则。第二章：合同主体2.1甲方资格甲方应为具有独立法人资格的组织或具备完全民事行为能力的个人。2.2乙方资格乙方应具备相应的资质证书，并拥有完成工程所需的技术能力。2.3双方权利与义务双方应各自履行合同中规定的权利和义务。第三章：工程概况3.1工程名称与特性工程名称：，特性：。3.2工程地点工程地点：______。3.3工程规模与内容工程规模：，内容包括：。第四章：合同价款与支付4.1合同价款确定合同价款为人民币（大写）______元，根据______确定。4.2支付方式甲方应按照合同约定的方式向乙方支付工程款。4.3价款调整合同价款的调整应依据合同约定和实际工程量变化进行。4.3.1调整条件4.3.2调整程序第五章：工程质量与验收5.1质量要求工程质量应符合国家或行业标准以及合同约定的标准。5.2验收标准工程验收应按照合同约定的技术规范和质量要求执行。5.3质量保证期限乙方对工程质量提供______年的保证期。5.3.1保证范围5.3.2保证责任第六章：工程进度管理6.1施工进度计划乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。6.2进度监控与调整甲方有权对工程进度进行监控，双方应根据实际情况对进度计划进行调整。6.3进度延误处理如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。6.3.1延误责任6.3.2延误补救措施以上为合同前半部分内容，双方应仔细阅读并充分理解各条款内容，确保在签订合同时无任何疑义。第七章：合同变更与解除7.1变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。7.2变更程序合同变更应采取书面形式，并经双方授权代表签字确认。7.3合同解除条件一方严重违约或因不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。7.3.1解除通知7.3.2解除后果第八章：违约责任8.1违约认定违约行为包括但不限于未按期履行义务、履行义务不符合约定等。8.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。8.3违约处理机制双方应协商解决违约问题，协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。8.3.1赔偿范围8.3.2赔偿方式第九章：争议解决9.1争议解决方式合同争议应首先通过友好协商解决。9.2适用法律本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3争议解决机构合同争议提交至______仲裁委员会仲裁，或向______人民法院提起诉讼。9.3.1仲裁程序9.3.2诉讼程序第十章：附加条款10.1特殊约定双方可根据实际情况约定特殊条款。10.2保密协议双方应对合同内容及履行过程中获知的商业秘密予以保密。10.3其他补充条款双方可就本合同未尽事宜签订补充协议。10.3.1补充协议的效力10.3.2补充协议的订立第十一章：签字栏11.1甲方签字：______盖章：______11.2乙方签字：______盖章：______11.3签订日期：______11.4签订地点：______第十二章：合同的生效与备案12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2备案要求本合同签订后，双方应按照相关法律法规的要求进行备案。12.3合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三章：合同的期限与续期13.1合同期限本合同有效期自签订之日起至工程保修期满之日止。13.2续期条件合同期满前，乙方有权提出续期申请，经甲方同意后，双方可签订续期合同。第十四章：合同的转让与继承14.1转让限制未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。14.2继承权乙方在合同期内因故无法继续履行合同时，其合法继承人有权继承合同权利义务。14.3转让与继承程序权利义务的转让与继承应遵循相关法律法规，并经双方协商一致。第十五章：合同的终止与清算15.1终止条件合同期满或双方协商一致解除合同时，合同终止。15.2清算程序合同终止后，双方应按照约定进行财产清算和债权债务的结算。15.3终止后的责任合同终止后，双方仍应履行未尽的责任和义务。第十六章：不可抗力16.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。16.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行合同时，应及时书面通知对方。16.3不可抗力后果因不可抗力导致合同不能履行的，双方应根据实际情况协商处理。第十七章：其他17.1通知与送达双方应以书面形式进行通知，送达地址以本合同记载为准。17.2法律适用