简单建筑工程施工合同_第1页
简单建筑工程施工合同_第2页
简单建筑工程施工合同_第3页
简单建筑工程施工合同_第4页
简单建筑工程施工合同_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________鉴于甲方为建设工程的需要,同意乙方按照甲方的要求完成相应的施工任务,经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程预算:____________________第二条合同价格2.1本合同工程总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方报价是基于甲乙双方充分沟通后,按照市场行情及工程实际情况所报,确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成本工程的施工。3.2乙方应严格按照国家及地方有关工程建设的规定、标准、规范进行施工,确保工程质量。3.3乙方应遵守施工现场的管理制度,确保施工安全。3.4甲方应按照合同约定,及时向乙方支付合同价款。第四条付款与结算4.1本合同价款支付方式为:工程进度款按工程形象进度的实际完成情况支付,具体支付比例和时间由甲乙双方另行商定。4.2乙方完成工程后,甲方应组织相关人员进行验收。验收合格的,甲方应在验收合格后____日内支付剩余合同价款。4.3乙方应开具符合国家法规要求的发票。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的____%。5.2甲方未按照约定支付价款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:当期应付款项的____%。5.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按照相关法律法规的规定处理。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款结清之日止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规,确保合同的合法性、有效性。如遇法律问题,双方应共同寻求专业法律人士的意见,确保合同的顺利进行。2.合同价款的支付和结算,应严格按照合同约定的付款比例和时间执行。如甲方逾期支付,应按照违约金计算方式向乙方支付违约金;如乙方逾期完成工程,应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。3.工程质量是合同履行的重要指标,乙方应严格按照国家及地方有关工程建设的规定、标准、规范进行施工。如工程质量不符合约定,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。4.施工安全至关重要,乙方应加强施工现场的安全管理,确保施工过程中的安全。如发生安全事故,乙方应承担相应责任。5.合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。如双方无法达成一致,可寻求专业调解机构进行调解,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指承担工程建设的责任主体,负责组织、协调、监督工程的实施。2.乙方:指承担工程施工的责任主体,按照甲方的要求完成工程的施工。3.工程总价:指双方约定的完成本工程所需的总费用,包括工程设计、施工、材料、设备等全部费用。4.工程进度款:指根据工程实际完成情况,按照约定的比例和时间支付的合同价款。5.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向另一方支付的违约补偿。6.不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。7.专业调解机构:指依法设立,具有专业调解资质的机构,负责调解合同争议。8.有管辖权的人民法院:指根据我国《民事诉讼法》规定,具有合同争议案件管辖权的人民法院。应用场合:1.适用于各类建筑工程施工合同,如住宅、商业、工业等建筑项目的施工。2.适用于施工内容包括土建、装修、安装、拆除等工程。3.适用于双方为明确工程质量、进度、投资控制等目标,达成一致的工程施工合同。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,双方应签订书面变更协议,明确变更内容和价款。2.工程延期:如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应违约责任。如因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方合理的延期费用。3.工程验收:工程完成后,甲方应组织相关人员进行验收。验收不合格的,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。4.保修条款:乙方应对工程质量承担一定期限的保修责任,具体保修期限和范围双方可另行约定。5.争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,可先尝试协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论