2024年建设工程施工合同文本

2024年建设工程施工合同文本合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同当事人2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3合同当事人的一般规定第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要技术指标3.3工程的法律、法规及标准第四章：工程承包范围4.1承包内容4.2工程量清单4.3工程变更第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2预付款及进度款的支付5.3工程款的结算与支付第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3质量保证期第七章：工程进度与工期7.1工程进度计划7.2工期延误的处理7.3工期顺延的条件第八章：安全与环保8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料与设备的保管与使用第十章：工程变更与索赔10.1工程变更的程序10.2索赔的条件与程序10.3索赔的计算与支付第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同终止的条件与程序第十二章：违约责任12.1违约责任的确定12.2违约赔偿的范围12.3违约责任的免除第十三章：争议解决13.1争议解决的方式13.2仲裁与诉讼13.3争议解决的费用第十四章：合同生效及其他14.1合同的签订14.2合同的生效14.3合同的解释、补充与附件14.4签到的方、签到时间、签订地点第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。1.3合同解释本合同的条款和条件应根据合同目的和相关法律法规进行解释。第二章：合同当事人2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款项。2.1.3甲方应提供必要的施工条件和资料。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.2.2乙方应保证工程质量，按时完成施工任务。2.2.3乙方应遵守安全生产和环境保护的相关规定。2.3合同当事人的一般规定2.3.1双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务。2.3.2双方应相互配合，共同解决合同履行过程中的问题。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称为：，工程地点位于：。3.2工程规模及主要技术指标工程规模为：，主要技术指标包括：。3.3工程的法律、法规及标准本工程应遵守的法律、法规及标准包括：______。第四章：工程承包范围4.1承包内容乙方承包的工程内容包括：______。4.2工程量清单工程量清单详见附件一。4.3工程变更工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后执行。第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定合同价款为：______，包括但不限于材料费、人工费、管理费等。5.2预付款及进度款的支付5.2.1预付款为合同价款的______%，在合同签订后______天内支付。5.2.2进度款按工程进度支付，具体支付时间和比例为：______。5.3工程款的结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行工程款的结算。结算完成后，甲方应在______天内支付剩余工程款。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。6.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，具体程序为：______。6.3质量保证期工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起______年。第七章：工程进度与工期7.1工程进度计划乙方应根据甲方要求和工程实际情况，制定工程进度计划，并经甲方确认。7.2工期延误的处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。7.3工期顺延的条件如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。第八章：安全与环保8.1安全生产责任8.1.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。8.1.2甲方应提供符合安全要求的施工环境和条件。8.2环境保护措施8.2.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。8.2.2甲方应支持乙方实施环境保护措施，并提供必要的协助。8.3事故处理8.3.1施工过程中发生安全事故，应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大。8.3.2事故责任由责任方承担，双方应配合进行事故调查和处理。第九章：材料与设备9.1材料供应9.1.1甲方负责提供的材料应符合合同约定的质量标准，并按时送达施工现场。9.1.2乙方负责提供的材料应自行采购，保证材料质量。9.2设备供应9.2.1甲方提供的设备应满足施工需要，并保证设备的正常运行。9.2.2乙方应妥善使用和维护甲方提供的设备。9.3材料与设备的保管与使用9.3.1乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，防止损坏和丢失。9.3.2乙方应合理使用材料和设备，提高施工效率。第十章：工程变更与索赔10.1工程变更的程序10.1.1工程变更应由甲方提出，经双方协商一致后实施。10.1.2变更内容应明确，包括变更的原因、范围、费用和工期等。10.2索赔的条件与程序10.2.1索赔应在事件发生后______天内提出，并提供相应的证明材料。10.2.2索赔应由双方协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。10.3索赔的计算与支付10.3.1索赔金额应根据实际损失和合同约定进行计算。10.3.2索赔金额经双方确认后，由责任方支付。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2变更协议应明确变更的内容和条件。11.2合同解除的条件与程序11.2.1合同解除应符合合同约定或法律规定的条件。11.2.2合同解除应由提出方书面通知对方，并说明解除的理由。11.3合同终止的条件与程序11.3.1工程竣工验收合格后，合同自然终止。11.3.2合同终止应由双方签订书面终止协议。第十二章：违约责任12.1违约责任的确定12.1.1违约方应承担因违约行为给对方造成的损失。12.1.2违约责任的确定应根据合同约定和实际损失进行。12.2违约赔偿的范围12.2.1违约赔偿包括直接损失和间接损失。12.2.2违约赔偿的金额应根据实际损失和合同约定进行计算。12.3违约责任的免除12.3.1不可抗力导致的违约，违约方可免除违约责任。12.3.2违约责任免除应由双方协商确定。第十三章：争议解决13.1争议解决的方式13.1.1双方应首先通过协商解决争议。13.1.2协商不成时，可请求第三方进行调解。13.2仲裁与诉讼13.2.1调解不成时，双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。13.2.2双方同意将争议提交至______人民法院进行诉讼。13.3争议解决的费用13.3.1争议解决的费用由败诉方承担。13.3.2双方另有约定的，从其约定。第十四章：合同生效及其他14.1合同的签订14.1.1本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.1.2合同签订时间为：______。14.2合同的生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本合同的有效期至工程竣工验收合格之日止。14.3合同的解释、补充与附件14.3.1本合同的解释应以书面形式进行。14.3.2本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3.3本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.4签到的方、签到时间、签订地点14.4.1甲方代表：，乙方代表：。14.4.2签到时间：______。14.4.3签订地点：______。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款的适用性1.1本附件条款适用于多方共同参与的建设工程施工合同，其中甲方、乙方及其他参与方（以下简称“多方”）共同承担合同中的权利与义务。1.2多方应根据本附件条款的规定，明确各自在合同中的地位、责任和权利，以及相互之间的协调机制。二、多方的组成与责任2.1多方的组成应包括但不限于甲方、乙方以及可能涉及的设计方、监理方、材料供应方等。2.2各方应根据其在工程中的角色和职责，承担相应的责任。具体责任分配应在合同中明确。三、合同文件的构成3.1本合同文件包括但不限于合同协议书、附件条款、技术规范书、图纸、工程量清单、报价单等。3.2所有合同文件应相互一致，如有冲突，以合同协议书为准，附件条款次之。四、工程范围与要求4.1工程范围应详细列明，包括但不限于施工地点、施工内容、施工规模、施工技术要求等。4.2工程要求应符合国家及地方相关法律法规、标准规范，并在合同文件中明确。五、工程进度计划5.1工程进度计划应由乙方或设计方编制，并经多方协商一致后确认。5.2进度计划应包括关键节点、里程碑、施工阶段等，并作为合同文件的一部分。六、质量控制与验收6.1工程质量控制应由监理方负责，确保工程质量符合合同要求。6.2工程验收应由甲方组织，乙方及其他相关方参与，按照合同约定的验收标准和程序进行。七、安全与环保7.1多方应共同遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。7.2环保措施应由乙方负责实施，甲方及其他方提供必要的协助。八、材料与设备管理8.1材料与设备的采购、供应、保管和使用应由各方根据合同约定负责。8.2材料与设备的质量应符合合同要求，不合格的材料与设备不得用于工程。九、变更与索赔9.1工程变更应由甲方提出，经多方协商一致后执行，并按合同约定进行费用和工期的调整。9.2索赔应由受损失方提出，并提供相应的证明材料，经多方协商或仲裁后确定。十、合同价款与支付10.1合同价款的确定应考虑多方的投入和风险，确保公平合理。10.2支付方式、时间节点和比例应在合同中明确，并由甲方按时支付。十一、违约责任11.1违约责任应根据合同约定和实际损失进行确定，由违约方承担。11.2违约责任的免除应符合合同约定，如不可抗力等情况。十二、争议解决12.1争议解决应首先通过协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。12.2仲裁或诉讼的地点、机构应在合同中明确。十三、合同的变更、解除与终止13.1合同变更应由多方协商一致，并签订书面变更协议。13.2合同解除应符合合同约定或法律规定的条件，并由提出方书面通知其他方。13.3合同终止应由多方协商一致，并签订书面终止协议。十四、合同生效及其他14.1合同的签订应由多方授权代表签字盖章，并在合同中明确签订时间。14.2合同的生效应符合合同约定的条件，如预付款的支付等。14.3合同的解释、补充与附件应由多方协商一致，并以书面形式确定。十五、附件的解释与效力15.1本附件条款是对主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。15.2本附件条款的解释应由多方协商一致，并以书面形式确定。15.3本附件条款的任何修改和补充，均应以书面形式进行，并经多方授权代表签字盖章后生效。十六、其他16.1多方应根据工程实际情况和合同履行过程中的变化，适时对本附件条款进行修订和补充。16.2本附件条款未尽事宜，由多方协商解决，并可签订补充协议。16.3本附件条款的签订地点、生效时间等与主合同一致。通过以上条款，明确了多方在合同中的权利、义务和责任，为合同的顺利履行提供了保障。多方应严格遵守本附件条款的规定，共同推进工程的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：工程进度计划表工程量清单及报价单技术规范书及图纸安全生产协议环境保护措施计划材料与设备供应清单质量控制与验收标准变更与索赔程序说明支付计划及方式违约责任认定标准争议解决流程图合同生效条件及变更解除程序说明合同终止后的相关事宜处理办法二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付合同款项。未按合同约定的时间和质量完成工程任务。违反安全生产和环境保护的规定。未经同意擅自变更工程内容或标准。未按合同约定进行工程验收。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况和合同条款协商确定，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。预付款：指合同签订后，甲方为保证乙方顺利开展工作而提前支付的部分款项。进度款：指根据工程进度，甲方按合同约定支付给乙方的款项。索赔：指因合同一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定，另一方要求赔偿损失的权利。仲裁：指合同各方在争议发生时，提交给仲裁机构进行裁决的解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，各方同意将争议提交至合同中约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同中有特别约定时，可向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更应由提出方书面提出，经各方协商一致后，签订书面变更协议。解除程序：合同解除应由提出方书面通知其他方，并说明解除理由，经各方协商一