2024迈锐低压线路安装工程施工合同

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为工程项目业主，乙方为具备相关资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供低压线路安装工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：2024迈锐低压线路安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、交通费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、工程进度及工期3.1工程预计开工日期：__________3.2工程预计竣工日期：__________3.3乙方应按照双方约定的工程进度计划完成施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）提供合格的施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）按时支付合同价款，配合乙方完成工程验收；（3）负责协调相关部门，为乙方办理相关手续；（4）对乙方施工过程中的违法行为有权予以制止并提出整改要求。4.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定，按时完成工程施工；（2）保证工程质量，确保工程安全；（3）遵守国家法律法规，不得有违法行为；（4）按照甲方要求，提供相关资料和文件。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。解决办法：核实对方的营业执照、资质证书等相关证件，确保对方为合法经营主体。2.明确工程内容、工程量和工程质量标准，避免因理解不一致导致的纠纷。解决办法：详细描述工程内容，明确工程量，约定质量标准，可附上相关规范和标准。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保按时支付，避免逾期支付导致的纠纷。解决办法：明确支付方式和时间，约定逾期支付的违约责任。4.约定工期和工程进度，确保乙方按照约定完成工程，避免工期延误导致的纠纷。解决办法：明确工期和工程进度计划，约定工期延误的违约责任。5.明确甲乙双方的权利和义务，确保双方履行合同义务，避免因未履行义务导致的纠纷。解决办法：详细列明双方的权利和义务，约定违约责任。6.注意合同的签订和履行过程中可能出现的法律法规变化，及时调整合同内容。解决办法：密切关注法律法规变化，必要时咨询法律专业人士。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或项目业主，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的受托方或施工单位，负责按照甲方要求完成工程施工。3.合同价款：指双方约定的工程施工的总价款。4.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。6.工期：指双方约定的工程施工的开始和结束时间。7.工程进度：指工程施工的完成程度。8.质保金：指工程验收合格后，甲方保留的一部分合同价款，作为乙方履行质保责任的保证。9.质保期：指乙方对工程质量承担保证责任的期限。10.法律法规：指国家立法机关制定的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等规范性文件。应用场合：1.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相关资质的施工单位，双方就低压线路安装工程施工服务事宜达成协议的情况。2.适用于其他类似规模的低压线路安装工程施工项目。补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。如乙方违反环境保护规定，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。2.安全生产条款：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工过程中的安全生产。如乙方发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应责任。3.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方拥有的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利、著作权等。4.保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表