晋中建设工程施工合同书

晋中建设工程施工合同书合同目录第一章：总则1.1合同目的和依据1.2合同适用范围1.3合同的法律效力第二章：工程概况2.1工程名称和地点2.2工程规模和特点2.3工程立项和规划许可第三章：合同当事人3.1发包人信息3.2承包人信息3.3双方权利与义务第四章：工程承包范围4.1承包内容4.2工程质量标准4.3工程验收条件第五章：合同价款与支付5.1合同总价5.2价款的调整5.3支付方式和时间第六章：工程期限6.1开竣工日期6.2施工进度计划6.3延期与赶工第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料和设备的质量标准第八章：施工与质量控制8.1施工组织设计8.2施工质量管理8.3质量事故处理第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3安全事故处理第十章：工程变更与签证10.1工程变更程序10.2工程签证10.3变更价款的确定第十一章：工程竣工与结算11.1竣工验收11.2竣工结算11.3工程保修第十二章：违约责任12.1违约定义12.2违约责任承担12.3赔偿范围与标准第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2协商解决13.3仲裁或诉讼第十四章：合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同变更和解除14.3合同终止条件第十五章：签字与生效15.1签字栏15.2签订时间15.3签订地点第十六章：附加条款16.1特殊约定16.2补充协议16.3其他事项第十七章：附件17.1施工图纸和技术资料17.2工程量清单和报价单17.3其他相关文件合同编号_______第一章：总则1.1合同目的和依据本合同旨在明确发包人和承包人在晋中建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于在晋中地区进行的所有建设工程施工活动。1.3合同的法律效力本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格遵守。第二章：工程概况2.1工程名称和地点工程名称为______，地点位于______。2.2工程规模和特点工程规模包括建筑面积、结构形式等，特点包括施工难度、技术要求等。2.3工程立项和规划许可工程已获得立项批准，并取得相关规划和施工许可。第三章：合同当事人3.1发包人信息发包人名称：，地址：，法定代表人：______。3.2承包人信息承包人名称：，地址：，法定代表人：______。3.3双方权利与义务3.3.1发包人权利与义务包括支付工程款、提供施工条件等。3.3.2承包人权利与义务包括按期完成施工、保证工程质量等。第四章：工程承包范围4.1承包内容承包内容包括土建工程、安装工程、装修工程等。4.2工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。4.3工程验收条件工程验收应满足设计要求和合同约定的质量标准。第五章：合同价款与支付5.1合同总价合同总价为人民币（大写）元整（￥）。5.2价款的调整合同价款可根据工程变更、物价波动等因素进行调整。5.3支付方式和时间5.3.1支付方式包括转账、现金支付等。5.3.2支付时间包括预付款、进度款、结算款等。第六章：工程期限6.1开竣工日期工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。6.2施工进度计划承包人应根据合同约定，制定并提交施工进度计划。6.3延期与赶工6.3.1因承包人原因造成延期，应承担违约责任。6.3.2发包人要求赶工时，双方应协商相应费用。第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.1.1发包人负责供应的材料包括______。7.1.2承包人负责供应的材料包括______。7.2设备供应责任发包人和承包人应根据工程需要，协商确定设备的供应责任。7.3材料和设备的质量标准所有材料和设备应符合设计要求和合同约定的质量标准。第八章：施工与质量控制8.1施工组织设计承包人应根据工程特点，制定合理的施工组织设计方案。8.2施工质量管理8.2.1承包人应建立健全质量管理体系。8.2.2发包人有权对施工质量进行检查和监督。8.3质量事故处理发生质量事故时，承包人应立即采取措施，并报告发包人。以上为合同前半部分内容，后半部分将在后续提问中继续完善。第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1承包人应遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施。9.1.2发包人应提供安全生产所需的信息和协助。9.2环境保护措施9.2.1施工过程中，承包人应采取有效措施，减少对环境的影响。9.2.2包括但不限于噪音控制、粉尘抑制、废弃物处理等。9.3安全事故处理9.3.1一旦发生安全事故，承包人应立即组织救援并向有关部门报告。9.3.2事故责任由责任方承担，双方应配合事故调查和处理。第十章：工程变更与签证10.1工程变更程序10.1.1任何工程变更需经发包人书面同意，并由双方协商一致。10.1.2变更后的内容应以书面形式确定。10.2工程签证10.2.1因变更产生的额外工作量需经发包人签证确认。10.2.2签证单应详细记录变更内容、工程量和价款。10.3变更价款的确定10.3.1变更引起的价款调整应依据合同约定和相关行业标准确定。10.3.2双方对变更价款有争议时，可申请第三方评估。第十一章：工程竣工与结算11.1竣工验收11.1.1工程完成后，承包人应向发包人提交竣工验收申请。11.1.2竣工验收应按照合同约定的质量标准和验收程序进行。11.2竣工结算11.2.1竣工验收合格后，承包人应提交竣工结算报告。11.2.2发包人应在约定时间内完成结算审核并支付结算款。11.3工程保修11.3.1承包人应对竣工工程提供保修服务。11.3.2保修期限和范围应符合国家规定和合同约定。第十二章：违约责任12.1违约定义12.1.1如一方未能履行或完全履行合同义务，视为违约。12.1.2违约行为包括但不限于未按期支付工程款、未按期完成工程等。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。12.2.2赔偿范围包括直接损失和合理的间接损失。12.3赔偿范围与标准12.3.1赔偿范围应根据实际损失确定。12.3.2赔偿标准应符合法律规定和合同约定。第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议，应首先通过协商解决。13.1.2协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2协商解决13.2.1双方应指定代表进行协商，并在合理期限内解决争议。13.2.2协商过程应保密，不对外公开。13.3仲裁或诉讼13.3.1双方同意选择______仲裁委员会进行仲裁。13.3.2或向发包人所在地人民法院提起诉讼。第十四章：合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.1.2合同生效后，双方应严格遵守合同条款。14.2合同变更和解除14.2.1合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。14.2.2合同变更或解除应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。14.3合同终止条件14.3.1工程竣工验收合格，合同履行完毕自然终止。14.3.2双方协商一致或依法定情形解除合同。第十五章：签字与生效15.1签字栏发包人代表签字：______承包人代表签字：______15.2签订时间本合同签订时间为______年______月______日。15.3签订地点本合同签订地点为______。第十六章：附加条款16.1特殊约定16.1.1双方可根据具体情况，就特殊事项进行约定。16.1.2特殊约定应以书面形式明确，并作为合同的一部分。16.2补充协议16.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2.2补充协议的内容与本合同不一致的，以补充协议为准。16.3其他事项16.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。16.3.2协商结果应以书面形式记录，并作为合同的补充条款。第十七章：附件17.1施工图纸和技术资料17.1.1附件包括由发包人提供的施工图纸和技术资料。17.1.2承包人应根据施工图纸和技术资料进行施工。17.2工程量清单和报价单17.2.1附件