重庆建设工程承包合同2024年

重庆建设工程承包合同2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3定义和解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3第三方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模与特性第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3价格调整第五章：工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保证期第六章：工程进度6.1施工进度计划6.2进度变更6.3进度延误责任第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的质量标准第八章：施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2保密协议13.3知识产权第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同文本份数及保存14.5其他约定事项第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在重庆建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的重庆建设工程项目的施工、管理及维护等所有相关活动。1.3定义和解释合同中使用的术语和表达，除非另有说明，应按照本合同附件一中的定义进行解释。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方应按照合同规定及时支付工程款项，并提供必要的施工条件。2.2乙方权利与义务乙方负责按照合同要求完成工程建设，并保证工程质量符合规定标准。2.3第三方权利与义务如工程涉及第三方，第三方应遵守合同规定，配合甲乙双方完成工程任务。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程规模与特性工程规模、结构形式、使用功能等详细描述：______。第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价本工程合同总价为：______元。4.2支付方式工程款项的支付分为预付款、进度款和最终结算款，具体支付比例和时间节点为：______。4.3价格调整如遇市场材料价格波动或政策调整，双方应协商调整合同价格。第五章：工程质量与验收5.1质量标准工程质量应符合国家及地方相关工程建设标准。5.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。5.3质量保证期工程质量保证期为工程验收合格之日起____年。第六章：工程进度6.1施工进度计划乙方应根据合同要求制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。6.2进度变更如因不可抗力或其他原因需调整施工进度，双方应协商一致，并以书面形式确认。6.3进度延误责任因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任乙方负责采购符合工程质量要求的所有材料，并承担材料供应的全部责任。7.2设备供应责任如需特殊设备，乙方应提前与甲方沟通，并确保设备按时到场。7.3材料与设备的质量标准所有材料和设备必须符合合同规定的质量标准，并附有相应的合格证明。第八章：施工安全与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。8.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并按相关规定报告甲方及有关部门。第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。9.2合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应以书面形式提出，并经双方协商一致后执行。第十章：违约责任10.1违约定义违反合同条款或不履行合同义务的行为视为违约。10.2违约责任承担违约方应承担由此给对方造成的损失，并支付违约金。10.3违约赔偿违约金的计算方式和支付条件为：______。以上为合同前半部分的正文内容，后续章节将根据需要继续完善。第十一章：争议解决11.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。11.2争议解决程序争议发生后，一方应书面通知另一方，并在通知之日起30天内提出协商解决的方案。如协商未果，双方同意提交仲裁。11.3法律适用本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同一经生效，任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，合同即告终止。第十三章：附加条款13.1特殊约定双方可根据工程实际情况，就特殊事项作出约定。13.2保密协议双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。13.3知识产权工程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应予以尊重并不得侵犯。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：，乙方（全称）：。14.2签订时间本合同签订时间为：____年__月__日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同文本份数及保存本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。14.5其他约定事项双方可就其他未尽事宜作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。第十五章：工程保险15.1保险责任乙方应为施工人员购买相应的人身意外伤害保险，并为工程投保建筑工程一切险。15.2保险期限保险期限应覆盖整个施工周期，包括工程准备、施工及竣工验收阶段。15.3保险费用保险费用由乙方承担，并在工程报价中予以列明。第十六章：工程保修16.1保修期限工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于____年的工程保修服务。16.2保修范围保修范围包括但不限于工程主体结构、装修、安装等，具体保修项目见附件二。16.3保修责任在保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿修复。第十七章：工程移交17.1移交条件工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定的条件将工程移交给甲方。17.2移交程序乙方应提前通知甲方进行工程移交，并提供完整的工程资料及钥匙。17.3移交后的管理甲方在接收工程后，应负责工程的日常管理和维护。第十八章：廉政建设18.1廉政要求甲乙双方应严格遵守国家关于廉政建设的相关规定，不得有任何贿赂、回扣等违法行为。18.2廉政监督双方应接受相关部门的廉政监督，并积极配合监督工作。18.3廉政违约责任如一方违反廉政规定，应承担相应的法律责任及合同违约责任。第十九章：合同附件19.1附件清单本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、材料清单等。19.2附件效力合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。19.3附件的更新与补充合同履行过程中，如需更新或补充附件，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二十章：其他20.1通知与送达双方应以书面形式进行通知，通知以送达对方注册地址或合同中指定的其他地址为准。20.2合同解释权本合同的最终解释权归甲方所有。20.3补充协议本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。以上为合同后半部分的正文内容，合同的完整性和适用性需双方根据实际情况进一步协商确定。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程项目中，合同的执行往往更为复杂，涉及更多的协调和管理。为了确保项目的顺利进行，以下附件条款及说明将对合同的执行提供额外的指导和规定。一、多方协调机制多方协调委员会的设立项目应成立由各方代表组成的协调委员会，负责项目的协调和决策。定期会议制度协调委员会应定期召开会议，讨论项目进展、问题解决及决策事项。决策机制对于重大事项的决策，应遵循少数服从多数的原则，但需保证各方的基本利益不受损害。二、工程进度管理多方参与的进度计划制定工程进度计划应由多方共同参与制定，确保计划的合理性和可行性。进度调整的协商机制如遇进度需要调整，应由协调委员会协商一致后进行。进度延误的责任划分对于因一方原因导致的进度延误，应明确责任方并按合同规定承担相应责任。三、质量控制与验收多方参与的质量控制体系建立由多方参与的质量控制体系，确保工程质量符合标准。验收程序的共同执行工程验收应由多方共同参与，确保验收的公正性和准确性。质量问题的共同处理对于工程中出现的质量问题，应由多方共同分析原因并制定解决方案。四、风险与保险多方风险评估机制项目应定期进行风险评估，由多方共同参与，确保风险可控。保险方案的共同决策工程保险方案应由多方共同决策，确保保险的全面性和适用性。风险发生时的共同应对当风险发生时，应由协调委员会统一指挥，各方协同应对。五、合同变更与解除变更的多方协商任何合同变更都应经过多方协商，并取得一致同意。解除条件的共同认定合同解除的条件应由多方共同认定，确保合同解除的合理性。解除程序的共同执行合同解除应由协调委员会监督执行，确保程序的公正性。六、争议解决多方参与的争议调解争议发生时，应首先由协调委员会进行调解。调解不成时的仲裁或诉讼调解不成时，争议应提交至约定的仲裁机构或法院进行解决。法律适用的共同确认争议解决过程中，应由多方共同确认适用的法律。七、廉政与合规多方参与的廉政监督项目应建立廉政监督机制，由多方共同参与监督。合规性的共同审核项目的合规性应由多方共同审核，确保项目符合相关法律法规。违规行为的共同处理对于违规行为，应由协调委员会统一处理，并按合同规定执行。八、附件的更新与补充附件的定期审查合同附件应定期进行审查，以确保其与项目实际情况相符。更新与补充的协商机制附件的更新与补充应经过多方协商，并以书面形式确认。附件效力的共同确认更新或补充后的附件，其效力应由多方共同确认。九、其他约定信息共享机制项目信息应由多方共享，确保信息的透明度和及时性。紧急情况下的应急响应在紧急情况下，协调委员会应迅速响应，指导各方采取有效措施。项目结束后的总结评估项目结束后，应由多方共同进行总结评估，以积累经验，指导未来项目。以上附件条款及说明为多方主导的建设工程项目提供了更为细致和全面的指导，旨在通过多方的共同努力，确保项目的顺利进行和成功完成。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程图纸及技术规范-详细描述工程的结构、尺寸、材料要求等。附件二：材料和设备清单-列出工程所需的所有材料和设备的规格、数量及供应商信息。附件三：施工进度计划表-展示工程的各个阶段和预期完成时间。附件四：质量控制流程-规定工程质量检查的标准和流程。附件五：风险评估报告-分析项目可能面临的风险及其应对措施。附件六：保险单据-包括工程保险和施工人员保险的详细信息。附件七：廉政与合规承诺书-各方对遵守廉政规定和合规要求的书面承诺。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按时支付工程款项、未按质量标准施工、未遵守合同规定的进度计划等。违约行为的认定应基于合同条款、实际施工情况及相关证据，由协调委员会进行评估和裁定。三、法律名词及解释：不可抗力-指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任-指多方中任何一方违约时，其他方需承担相应的责任。履约保证-为确保合同履行，一方或多方提供的保证金或保证书。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商-争议发生后，各方首先应尝试通过友好协商解决。调解-如果协商未果，可请求第三方专业机构或个人进行调解。仲裁-调解无效时，争议提交至合同指定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼-当仲裁无法解决争议或合同未约定仲裁时，可向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件-合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序-合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序-一方严重违约或合同目的无法实现时，另一方可解除合同。终止后事宜-合同终止后，各方应完成工