2024年货物购销合同样本（二篇）

第4页共4页2024年货物购销合同样本一、经甲方确认，乙方被指定为卢氏迎宾馆工程项目的全部瓷砖供应商。为明确双方责任，保障双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律法规，遵循平等自愿、诚实信用原则，双方达成以下协议，共同遵守。二、质量要求与标准及乙方质量保证：乙方提供的卫生间瓷砖应符合国家质量标准，并通过必要的检测。检测费用由乙方承担。瓷砖颜色需与乙方提供的样品一致。如因瓷砖质量问题给甲方造成经济损失，乙方应承担责任。质保期自验收合格之日起计算，为期____年。三、供货时间、地点与方式：乙方应根据甲方的计划要求（甲方通过传真或电话通知交货量和交货日期）采取公路或铁路运输，采取多退少补方式，将瓷砖送至甲方指定地点——____市____路与____路交会处东北侧的_____酒店一楼。四、运输及运输保险费用：瓷砖的装卸、运输及运输保险费用由乙方承担，包括运输途中的所有风险。五、包装标准与包装物回收：乙方应按照国家标准进行包装，确保瓷砖在运输过程中不受损。包装物由甲方或施工单位负责回收处理，但有毒有害或需厂家回收的包装物由乙方负责回收。六、损耗处理：瓷砖在运输和加工过程中的所有损耗由乙方负责；施工过程中的损耗由甲方负责。七、验收标准、方式及异议处理：验收由乙方、甲方材料设备采购组及施工单位共同进行，以国家质量标准为依据。如有异议，甲方需在施工期间提出，双方协商解决。八、配件、工具供应：乙方应按照国家和行业标准随瓷砖提供必要的配件和工具。九、结算与付款方式：1.结算依据：以甲方负责人签字确认的供货清单上的数量和单价进行结算。2.付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付定金5万元，每批瓷砖验收后30天内支付该批货款的50%（含定金）；施工完毕15天内，付至货款总额的60%（含定金）；剩余40%货款用于购买产权式客房。3.发票要求：乙方在收到第二笔付款时开具税务发票，之前需提供收据备查。十、违约责任：乙方延期交货需支付违约金及赔偿误工费用；甲方延期付款需支付违约金。十一、纠纷解决：依据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律法规协商解决，协商不成则提交甲方所在地经济仲裁委员会仲裁。十二、其他约定：施工中瓷砖的损耗由甲方或施工单位负责，乙方需补足工程需求。未尽事宜，双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力。十三、合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十四、合同份数：本合同共肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。甲方(签章)：_____乙方(签章)：_____法定代表人(签章)：__________法定代表人(签章)：__________委托代理人(签章)：__________委托代理人(签章)：__________地址：_____地址：_____联系人：_____联系人：_____2024年货物购销合同样本（二）在货物抵达后，乙方应首先向承运部门出具接收凭证，并立即通知甲方。甲方需在接到通知后的____日内给予回应。若商品存在多发或错运情况，乙方需详细记录并妥善保管，同时在收货后的____日内通知甲方，且不得擅自使用。因此产生的所有费用将由甲方承担。____第十一条____：商品外包装应完好无损。若发现数量不符、残损、串错或质量问题，乙方需在货到半年内（贵重商品为7天内）向甲方提出查询，若责任确属甲方，则乙方有权提出查询。对于商品霉烂变质的情况，乙方需在30天内通知甲方，双方将共同确定责任归属，并由责任方承担损失。对于进口商品及外贸库存转内销商品，因涉及外贸查询，查询期限为乙方收货后的60天，逾期甲方将不再受理。乙方在提出查询时，需填写“查询单”，一货一单，内容需详尽，包括但不限于唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等，并保留实物。甲方在收到“查询单”后，需在____日内答复，并在30天内处理完毕。为减少不必要的查询，若单张调拨单所列某一品种损溢在2元以下、残损在5元以下（零件除外），则不作查询处理。对于笨重商品的查询，乙方可将残品直接寄运至工厂，并将查询单寄交甲方，同时在单上注明寄运日期。____第十二条____：商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应遵循中国人民银行的相关规定，商定合适的结算方式，并确保及时妥善办理。在货款结算过程中，应遵守结算纪律，坚持“钱货两清”的原则。分期付款需在成交单上明确注明。对于具有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”方式；对于情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后发货。____第十三条____：甲、乙双方中的任何一方若发生违约行为，应承担违约责任并向对方支付违约金。若违约金不足以弥补对方损失时，还应支付赔偿金以补足差额。若违约金与实际损失相差悬殊，当事人可向人民法院或仲裁机构申请适当调整。1.若甲、乙双方签订的具体合同要求未能得到履行或未完全履行，违约方应向对方支付违约合同货款总值____%的违约金。但经双方协商办理变更或解除合同手续的，则不按违约处理。2.对于自提商品，若甲方未能按期发货，则需承担逾期交货责任及乙方因此产生的实际费用；若乙方未按期提货，则需按中国人民银行有关延期付款的规定向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。3.因甲方提前交货、多交或错发货导致乙方在代保管期内产生的实际费用应由甲方承担；若乙方逾期付款，则需按人民银行有关逾期付款的规定向甲方支付逾期付款违约金。4.对于应偿付的违约金、赔偿金、保管及保养费用和各种经济损失，责任方应在明确责任后10天内主动支付给对方。否则将按逾期付款处理。但任何一方均不得擅自扣发货物或扣付货款以充抵上述费用。____第十四条____：甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷时，应及时协商解决。若协商不成，任何一方均可选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。____第十五条____：本合同一式4份，甲、乙双方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门监督执行。____第十六条____：本合同（协议）经双