结构施工劳务分包协议样本2024年

结构施工劳务分包协议样本2024年通用版本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1结构施工劳务内容1.2分包工作范围1.3分包工程量2.分包价格与支付2.1劳务报酬计算方式2.2价格调整条款2.3支付方式和时间3.工期与进度3.1工程开工日期3.2工程完工日期3.3进度计划与调整4.分包方的义务与责任4.1分包方的技术资质4.2分包方的施工标准4.3分包方的安全生产责任5.总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持5.2总包方的材料供应5.3总包方的质量监督与验收6.质量管理6.1质量标准与要求6.2质量控制与检查6.3质量问题处理7.安全生产管理7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产培训8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁条款11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1通知与送达13.2法律适用13.3附件14.签署页14.1总包方签署14.2分包方签署14.3见证方签署第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1结构施工劳务内容分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成结构施工阶段的全部劳务工作。包括但不限于模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力施加、结构焊接、钢结构安装、焊接检验、防腐防火处理等。1.2分包工作范围分包工作范围包括但不限于：现场施工人员的管理及培训、施工设备的配置及维护、施工材料的保管与使用、施工过程中的安全防护、文明施工、环境保护等。1.3分包工程量分包方应按照总包方提供的工程量清单完成相应的工程量，工程量的计算和确认以国家相关规范和行业标准为依据。工程量的增减变化，需经双方协商一致后进行调整。第二条分包价格与支付2.1劳务报酬计算方式劳务报酬按照分包工程的实际完成的工程量，结合预定的单价进行计算。单价根据总包方提供的工程量清单和分包方报价进行确定。2.2价格调整条款劳务报酬的调整应遵循市场行情波动原则，当原材料价格、人工费用等发生重大变化时，双方可按照约定的调价公式进行价格调整。2.3支付方式和时间劳务报酬的支付方式为银行转账，每月25日前，总包方根据分包方提交的工程量报告和质量合格证明，核实无误后支付当月劳务报酬的80%。剩余20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工期与进度3.1工程开工日期工程开工日期以总包方发出的开工通知为准。3.2工程完工日期工程完工日期以分包方按照合同约定完成所有分包工作，并通过总包方验收合格为准。3.3进度计划与调整分包方应根据总包方的要求，制定详细的施工进度计划，并提交给总包方审批。如因特殊情况需要调整进度计划，分包方应提前10天向总包方提出申请，经双方协商一致后进行调整。第四条分包方的义务与责任4.1分包方的技术资质分包方应具备国家规定的相关行业施工资质，并按照资质等级承担相应的施工任务。4.2分包方的施工标准分包方应严格按照国家相关规范和行业标准进行施工，确保施工质量符合要求。4.3分包方的安全生产责任分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规，负责分包范围内的安全生产管理工作，确保施工过程中的人身安全和工程安全。第五条总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持总包方应向分包方提供完整的施工图纸、施工方案和技术要求，并负责对分包方进行技术交底。5.2总包方的材料供应总包方应按照合同约定，向分包方供应施工所需的材料，并保证材料的质量符合要求。5.3总包方的质量监督与验收总包方应对分包方的施工质量进行监督和检查，分包工程验收不合格的，分包方应负责返工整改，直至符合合同约定质量标准。第六条质量管理6.1质量标准与要求分包方应按照国家和行业的质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合总包方的要求。6.2质量控制与检查分包方应建立健全质量控制体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保施工质量。总包方有权对分包工程的施工质量进行监督检查。6.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应立即停止施工，并及时报告总包方。分包方应负责分析原因、制定整改措施并组织实施，直至质量问题得到解决。总包方应协助分包方处理质量问题，并根据实际情况追究分包方的责任。第八条安全生产管理7.1安全生产要求分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制。7.2安全事故处理如分包工程发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援，并及时报告总包方和相关部门。分包方应承担相应的安全事故责任。7.3安全生产培训分包方应对施工人员进行定期的安全生产培训和教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。第九条合同的变更与解除8.1变更条件合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要变更合同内容的，双方可协商一致后进行变更。8.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可协商一致后解除合同。8.3变更与解除的程序合同的变更或解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。变更或解除后的合同内容，应以书面协议为准。第十条违约责任9.1分包方违约责任分包方未按照合同约定完成分包工作，或分包工程质量不符合要求的，应承担违约责任，具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.2总包方违约责任总包方未按照合同约定提供施工图纸、施工方案、技术要求、材料供应等，或未按约定期限支付劳务报酬的，应承担违约责任，具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.3违约赔偿方式违约方应按照实际损失的大小，支付违约金。损失的计算和违约金的数额，由双方协商确定。第十一条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖诉讼案件应在合同签订地人民法院管辖。10.3仲裁条款双方也可在合同中约定仲裁条款，如发生争议，提交约定的仲裁委员会进行仲裁。第十二条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、施工图纸等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。11.3违约保密条款违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十三条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完成后，合同即终止。12.3合同解除条件合同解除应符合国家相关法律法规的规定，并经双方协商一致。第十四条其他条款13.1通知与送达任何一方发出通知，应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。13.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3附件本合同附件包括：分包工程量清单、单价表、施工图纸等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程量清单：详细列明分包方应完成的工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。2.单价表：列明各项工程量的单价，包括材料费、人工费、机械使用费等。3.施工图纸：包括结构施工的所有图纸，标明施工的具体要求和技术细节。4.技术交底书：总包方对分包方进行的技术交底，包括施工工艺、质量标准、安全要求等。5.质量保证金支付凭证：分包方完成工程后，总包方支付剩余20%质量保证金的凭证。6.安全生产管理制度：分包方制定的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产规章制度等。7.安全事故应急预案：分包方制定的安全事故应急预案，包括事故的预防、救援措施等。8.施工人员名单及资质证明：分包方施工人员的名单、资质证明等相关文件。9.施工设备清单：分包方施工设备的名称、型号、数量等详细信息。10.材料供应清单：总包方供应的材料名称、规格、数量等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成分包工作，或分包工程质量不符合要求的，应承担违约责任。例如，分包方未按照约定的时间完成工程，或工程质量不符合国家相关规范和行业标准。2.总包方未按照合同约定提供施工图纸、施工方案、技术要求、材料供应等，或未按约定期限支付劳务报酬的，应承担违约责任。例如，总包方未能在约定期限内提供施工图纸，导致分包方无法正常施工。3.分包方未遵守国家的安全生产法律法规，导致安全事故发生的，应承担相应的安全生产责任。例如，分包方在施工过程中未采取必要的安全防护措施，导致工人受伤。4.分包方泄露总包方的商业秘密、技术秘密等，应承担违约责任。例如，分包方未经总包方同意，向第三方透露了总包方的施工图纸等技术信息。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指总包方将其所承包的工程中的部分工作内容发包给具有相应资质的分包方完成。2.结构施工：指建筑工程中的主体结构施工，包括模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作。3.