2024年建筑工程劳务分包合同指导文本

2024年最新版建筑工程劳务分包合同指导文本本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.合同双方的权利和义务2.1劳务分包方的权利和义务2.2工程发包方的权利和义务3.工程质量与验收3.1工程质量标准3.2工程验收程序3.3工程验收标准4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误的处理4.3提前完工的奖励5.劳务报酬及支付方式5.1劳务报酬的计算方式5.2劳务报酬的支付方式5.3工资支付的保证6.材料供应与保管6.1材料供应的责任6.2材料保管的责任7.安全事故与责任7.1安全事故的报告7.2安全事故的处理7.3安全事故的责任分配8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密信息的保护期限8.3保密信息的泄露处理9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2工程发包方的违约责任10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的时效11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.合同的效力与期限12.1合同的生效条件12.2合同的期限13.合同的附件13.1附件的定义13.2附件的效力14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围本合同劳务分包范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、市政工程、园林绿化工程等相关工程。具体工程内容以附件一《分包工程明细表》为准。1.2分包工程的内容劳务分包方应按照工程发包方的要求，完成分包工程的所有施工任务，包括但不限于：施工准备、施工图纸会审、施工组织设计、施工安全防护、施工质量控制、施工进度管理、工程验收、工程保修等。第二条合同双方的权利和义务2.1劳务分包方的权利和义务劳务分包方应按照合同约定，完成分包工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。劳务分包方应对分包工程中的所有施工人员负责，包括但不限于工资支付、社会保险、福利待遇等。2.2工程发包方的权利和义务工程发包方应按照合同约定，按时支付劳务分包方的劳务报酬，并提供施工所需的场地、材料、设备等。工程发包方应对分包工程的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面的要求。第三条工程质量与验收3.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及工程发包方要求。具体质量要求以附件二《工程质量标准》为准。3.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在分包工程完成后进行，最终验收在工程发包方组织下进行。验收合格后，工程发包方应在验收报告上签字确认。3.3工程验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及工程发包方要求。具体验收标准以附件三《工程验收标准》为准。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划劳务分包方应根据工程发包方的要求，制定合理的工程进度计划，并报工程发包方审批。工程进度计划应包括施工各阶段的完成时间及关键节点。4.2工期延误的处理如劳务分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。如非劳务分包方原因导致工期延误，双方应协商解决。4.3提前完工的奖励如劳务分包方提前完成分包工程，且符合合同约定的质量、安全要求，双方可协商给予提前完工奖励。第五条劳务报酬及支付方式5.1劳务报酬的计算方式劳务报酬根据分包工程的数量、质量、难度等因素，按照附件四《劳务报酬计算方式》进行计算。5.2劳务报酬的支付方式劳务报酬支付方式分为定期支付和工程验收合格后支付。具体支付方式以附件五《劳务报酬支付方式》为准。5.3工资支付的保证劳务分包方应对施工人员的工资支付承担保证责任，确保工资按时足额支付。如发生拖欠工资情况，劳务分包方应立即解决。第六条材料供应与保管6.1材料供应的责任材料供应由工程发包方负责，供应的材料应符合国家相关法律法规、行业标准及工程要求。具体材料供应要求以附件六《材料供应要求》为准。6.2材料保管的责任劳务分包方应对施工过程中使用的材料进行妥善保管，防止材料损失、损坏、过期等。如因劳务分包方原因导致材料损失，劳务分包方应承担相应责任。第八条保密条款8.1保密信息的定义保密信息是指本合同签订过程中及合同履行过程中双方披露的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息，包括技术信息、经营信息、财务信息等。8.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后五年止。8.3保密信息的泄露处理如劳务分包方泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿工程发包方因此造成的损失。具体赔偿金额及方式由双方协商确定。第九条违约责任9.1劳务分包方的违约责任如劳务分包方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿工程发包方因此造成的损失。具体赔偿金额及方式由双方协商确定。9.2工程发包方的违约责任如工程发包方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿劳务分包方因此造成的损失。具体赔偿金额及方式由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议的解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的时效双方在合同履行过程中发生的争议，应在争议发生之日起三个月内提出，超过期限的，视为放弃争议权利。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更应书面签订，并经双方协商一致。变更内容应符合国家相关法律法规、行业标准及工程要求。11.2合同解除的条件合同解除应书面签订，并经双方协商一致。解除原因包括但不限于：工程取消、政策调整、双方协商一致等。第十二条合同的效力与期限12.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的期限届满之日止。12.2合同的期限本合同的有效期限为自合同生效之日起至分包工程验收合格之日止。第十三条合同的附件13.1附件的定义附件是指本合同以外的、对合同内容进行补充或说明的文件。13.2附件的效力附件与合同具有同等效力，双方应按照附件约定履行合同义务。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵守相关法律法规的规定。14.3合同的份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程明细表详细列出分包工程的名称、数量、地点、施工要求等信息。附件二：工程质量标准详细列出工程质量的要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。附件三：工程验收标准详细列出工程验收的程序、验收标准、验收人员等信息。附件四：劳务报酬计算方式详细列出劳务报酬的计算方法，包括单价、工程量、取费标准等。附件五：劳务报酬支付方式详细列出劳务报酬的支付方式，包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件六：材料供应要求详细列出材料供应的要求，包括材料种类、规格、质量、供应时间等。附件七：施工组织设计详细列出施工组织设计的内容，包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。附件八：施工安全防护措施详细列出施工安全防护的措施，包括安全设施、安全培训、安全事故处理等。附件九：保密信息清单详细列出需要保密的信息内容，包括技术资料、商业秘密等。附件十：争议解决方式详细列出争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。附件十一：合同变更与解除协议详细列出合同变更与解除的条件、程序、通知方式等。附件十二：不可抗力事件清单详细列出不可抗力事件的类型、证明文件、处理方式等。附件十三：法律适用及争议解决法院选择详细列出适用的法律法规、选择的争议解决法院等。附件十四：合同履行过程中的其他重要文件包括工程进度报告、工程验收报告、付款凭证等。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包方未按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误。违约责任：按照合同约定向工程发包方支付违约金，并承担因延误导致的额外费用。示例说明：劳务分包方因施工管理不善，导致分包工程延期完成，需向工程发包方支付延期违约金，并承担工程进度延误导致的额外工程费用。2.工程发包方未按照合同约定及时支付劳务报酬。违约责任：按照合同约定向劳务分包方支付违约金，并承担因延迟支付导致的损失。示例说明：工程发包方延迟支付劳务分包方的劳务报酬，需按照合同约定支付延迟支付违约金，并赔偿劳务分包方因延迟支付导致的资金成本损失。3.劳务分包方使用不符合合同约定的材料。违约责任：劳务分包方应按照合同约定更换不符合要求的材料，并承担因材料问题导致的工程质量问题责任。示例说明：劳务分包方在施工过程中使用了低于合同约定质量标准的材料，导致工程质量问题，需重新更换材料，并承担因质量问题导致的修复费用。4.工程发包方未按照合同约定提供施工场地、材料、设备等。违约责任：工程发包方应承担因未提供施工条件导致的工程进度延误责任，并赔偿劳务分包方因此造成的损失。示例说明：工程发包方未能按时提供施工所需的场地、材料、设备等，导致劳务分包方无法按照合同约定进行施工，需承担因延误导致的工程进度损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包方：指承担分包工程施工的单位或个人。2.工程发包方：指将分包工程发包给劳务分包方的单位或个人。3.分包工程：指工程发包方将其所承建的工程的一部分发包给劳务分包方施工的任务。4.劳务报酬：指劳务分包方完成分包工程所应得的报酬。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。