2024年外墙涂料作业服务分包合同范本

2024年外墙涂料作业服务分包合同范本本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2分包商的责任1.3总包商的责任2.工作范围与内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作标准与要求3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误5.质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1变更程序7.2解除条件7.3变更与解除的后果8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2总包商的违约行为8.3违约责任的具体处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点及适用法律10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露的责任12.知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果14.其他条款14.1不可抗力14.2法律与法规14.3合同的完整性与优先权第一部分：合同如下：1.总则1.1定义与解释1.1.2本合同中提到的“分包项目”是指甲方在合同约定的范围内，将其外墙涂料作业项目的部分工程分包给乙方进行施工。1.1.3本合同中提到的“总包商”是指具有相应资质和能力，承担分包项目并向乙方支付报酬的一方。1.1.4本合同中提到的“分包商”是指具有相应资质和能力，承担分包项目的施工任务并向甲方支付报酬的一方。1.2分包商的责任1.2.1乙方应按照本合同约定的工作范围、内容、标准和要求，完成分包项目的施工任务。1.2.2乙方应自行承担分包项目施工过程中发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费等。1.2.3乙方应保证分包项目的质量符合本合同约定的质量标准，并承担因质量问题产生的修复、返工等费用。1.2.4乙方应按照本合同约定的工期和进度完成分包项目的施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。1.3总包商的责任1.3.1甲方应按照本合同约定的时间向乙方支付分包项目的报酬。1.3.2甲方应提供分包项目所需的施工图纸、技术要求、施工规范等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。1.3.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和支持。1.3.4甲方应对乙方施工过程中的安全、环保等方面进行监督管理，确保施工过程中的安全与环保符合国家相关法律法规的规定。8.违约责任8.1分包商的违约行为8.1.1乙方未能按照本合同约定的工作范围、内容、标准和要求完成分包项目的施工任务，甲方有权要求乙方在约定时间内予以纠正或采取补救措施。8.1.2乙方未能按照本合同约定的工期和进度完成分包项目的施工任务，乙方应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。8.1.3乙方如发生本合同约定的违约行为，乙方应承担因此给甲方造成的直接经济损失及甲方因此所发生的其他费用。8.2总包商的违约行为8.2.1甲方未能按照本合同约定的时间向乙方支付分包项目的报酬，甲方应按照逾期支付部分工程价款的1%向乙方支付违约金。8.2.2甲方如发生本合同约定的违约行为，甲方应承担因此给乙方造成的直接经济损失及乙方因此所发生的其他费用。8.3违约责任的具体处理8.3.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、逾期违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等。8.3.2违约方在收到守约方要求纠正违约行为或采取补救措施的通知后，应在约定时间内予以纠正或采取补救措施。8.3.3如违约方在约定时间内未能纠正违约行为或采取补救措施，守约方有权解除本合同，并要求违约方支付违约金及承担其他相关责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方选择通过诉讼解决争议，本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁地点及适用法律9.3.1诉讼或仲裁地点为合同签订地。9.3.2本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.1.2本合同的生效不代表双方权利义务的履行完毕，乙方应按照本合同约定完成分包项目的施工任务。10.2合同终止条件10.2.1在分包项目完成后，经甲方验收合格，本合同即告终止。10.3合同解除条件10.3.1在分包项目施工过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除本合同。10.3.2如一方发生本合同约定的违约行为，另一方有权解除本合同。10.3.3本合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并承担因解除合同而给甲方造成的直接经济损失。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，包括但不限于客户信息、价格信息、招投标文件等。11.2保密期限11.2.1双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或解除之日起五年内有效。11.3保密泄露的责任11.3.1如一方违反本合同的保密条款，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。12.知识产权保护12.1知识产权归属12.1.1乙方施工过程中使用的所有材料、工艺、技术等，其知识产权归乙方所有。12.1.2乙方施工过程中使用的甲方提供的技术资料、图纸等，其知识产权归甲方所有。12.2知识产权保护措施12.2.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的知识产权。12.2.2双方在合同履行过程中产生的知识产权纠纷，应通过合法途径解决。12.3侵权责任12.3.1如一方使用对方的知识产权导致侵权，侵权方应承担相应的法律责任。13.合同的转让13.1转让条件13.1.1本合同未经双方书面同意，不得转让。13.第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：外墙涂料作业项目分包范围详细说明附件二：施工图纸、技术要求、施工规范等相关资料附件三：分包项目质量标准和要求附件四：分包项目施工进度计划附件五：分包项目安全生产与环保要求附件六：分包项目验收程序和标准附件七：合同价格明细表附件八：支付进度时间表附件九：违约金计算公式及支付时间表附件十：争议解决方式及机构选择附件一：外墙涂料作业项目分包范围详细说明本附件详细描述了分包项目的具体工作范围，包括但不限于施工区域、施工内容、施工材料等。双方应根据此附件确定分包项目的具体工作内容。附件二：施工图纸、技术要求、施工规范等相关资料本附件提供了分包项目所需的施工图纸、技术要求、施工规范等相关资料，乙方应根据此附件进行施工，并确保施工过程中的质量与标准。附件三：分包项目质量标准和要求本附件详细描述了分包项目的质量标准和要求，包括但不限于涂料的性能、施工工艺、验收标准等。乙方应严格按照此附件的要求进行施工，确保分包项目的质量符合标准。附件四：分包项目施工进度计划本附件提供了分包项目的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、时间安排等。乙方应按照此附件的要求进行施工，确保工程按时完成。附件五：分包项目安全生产与环保要求本附件详细描述了分包项目的安全生产与环保要求，包括但不限于施工现场的安全管理、环境保护措施等。乙方应严格按照此附件的要求进行施工，确保施工过程中的安全生产与环保。附件六：分包项目验收程序和标准本附件详细描述了分包项目的验收程序和标准，包括但不限于验收流程、验收方法、验收合格标准等。乙方应按照此附件的要求进行施工，确保分包项目顺利通过验收。附件七：合同价格明细表本附件详细列出了分包项目的合同价格，包括工程总价、付款方式、付款进度等。双方应按照此附件的规定进行支付。附件八：支付进度时间表本附件详细列出了分包项目的支付进度时间表，包括各阶段的支付时间、支付金额等。双方应按照此附件的规定进行支付。附件九：违约金计算公式及支付时间表本附件提供了违约金的计算公式及支付时间表，双方应按照此附件的规定计算违约金并进行支付。附件十：争议解决方式及机构选择本附件详细描述了争议解决方式及机构选择，包括但不限于双方选择通过诉讼或仲裁解决争议，以及选择诉讼或仲裁地点及适用法律等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未能按照合同约定的工作范围、内容、标准和要求完成分包项目的施工任务。2.分包商未能按照合同约定的工期和进度完成分包项目的施工任务。3.分包商发生本合同约定的违约行为，导致甲方遭受直接经济损失及甲方因此所发生的其他费用。违约责任认定：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、逾期违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等。2.违约方在收到守约方要求纠正违约行为或采取补救措施的通知后，应在约定时间内予以纠正或采取补救措施。3.如违约方在约定时间内未能纠正违约行为或采取补救措施，守约方有权解除本合同，并要求违约方支付违约金及承担其他相关责任。示例说明：如果乙方未能按照合同约定的工期和进度完成分包项目的施工任务，甲方有权根据附件九的违约金计算公式及支付时间表，要求乙方支付逾期交付部分工程价款的1%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观