建设工程施工合同范本说明2024年

建设工程施工合同范本说明2024年通用合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自__________至__________（含装修及验收合格）。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、临时设施、税费等一切费用。2.3合同价格如需调整，双方应协商确定。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程项目的相关审批手续，确保工程合法合规进行；（2）按约定向乙方支付合同价款；（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（4）协调解决施工过程中的有关事项，确保工程按期完成。3.2乙方责任：（1）按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工；（2）严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全；（3）自觉接受甲方、监理及相关部门的监督、检查；（4）做好施工现场的环保、防火、治安等工作；（5）承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。四、合同价款支付4.1甲方按照工程进度分阶段向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的价款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，待质保期满后无息退还。4.2甲方支付价款时，乙方应提供等额的正规发票。五、工程质量5.1乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2乙方应承担工程质量问题的修复及相应责任。六、工期延误6.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.材料及设备采购合同6.施工图纸会审记录7.工程变更单8.工程验收报告9.质保书10.付款凭证及工程进度报告二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付预付款或工程进度款未提供施工场地或影响施工正常进行未办理相关审批手续导致工程延误未按约定支付违约金2.乙方违约：未按约定时间完成工程或工程进度严重滞后工程质量不符合约定标准未提供等额正规发票未承担质量保证金责任三、法律名词及解释：1.甲方：建设工程项目的业主2.乙方：具备相应资质和能力的施工单位3.合同价款：合同总价的金额4.预付款：合同总价款的10%5.工程进度款：按工程进度支付的价款6.违约金：因违约行为产生的赔偿金额7.质量保证金：合同总价款的5%，用于保证工程质量四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，明确责任原因根据实际情况调整施工计划按约定支付违约金或协商解决2.工程质量问题：严格执行质量标准，加强质量监管发现问题及时整改，严重问题停工整顿质保期满后进行质量评估，确保合格3.付款纠纷：明确付款条件和时间按时提供正规发票，确保付款顺利进行双方协商解决付款纠纷五、所有应用场景：1.新建或改建建设工程项目2.具