2024年个人劳务承包合同参考样本（二篇）

第5页共5页2024年个人劳务承包合同参考样本发包方（甲方）：承包方（乙方）：鉴于乙方现承包甲方发包的装修工程，为明确双方权益与责任，根据相关法律法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方平等、自愿协商，达成以下条款，共同遵守执行。一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包内容：详见工作量清单。4.承包范围：涵盖水电工、木工、漆工、瓦工等。5.承包方式：采取包清工方式，电动工具及零配件由乙方自备。6.质量要求：参照GB50210-_____《建筑装饰装修工程质量验收规范》及DB31/30-_____《住宅装饰装修验收标准》执行。7.工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、甲方职责：1.甲方指派代表常驻工地，全面、全权负责现场管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等进行监督、检查。2.负责为乙方提供临时水电。三、乙方职责：1.乙方指派代表常驻现场，负责履行合同约定职责，按照甲方要求组织施工，确保工程质量、进度及安全，服从甲方工地代表的监督和管理。2.乙方应做好各工种间的交叉配合工作，并负责竣工验收前的成品保护工作。3.未经甲方同意，乙方不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、质量约定：1.乙方须严格按照甲方要求、施工图纸及相关质量验收规范进行施工，工程质量需达到合同及规范要求。2.如因乙方原因造成质量不合格或无法通过验收，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。3.如因甲方提供材料质量不合格而影响工程质量，返工费用由甲方承担，工期相应顺延。4.本工程质保期为壹年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、工期约定：1.如因甲方原因导致无法按约支付工程进度款，工期相应顺延。2.如因乙方原因造成中途停工、窝工，工期不予顺延。3.因不可抗力等因素导致工期延误，工期相应顺延。六、价款与结算约定：1.本工程合同承包价格为人民币____元。2.该价格包含人工费、机械费、进退场费、垃圾清运费、材料上运费等。3.付款方式详见合同约定。七、材料约定：1.甲方负责及时提供乙方所需材料并确保按时到场，乙方负责验收及保管。因乙方保管不善造成的损失，由乙方承担。2.乙方须在预算定额范围内使用材料，超支部分由乙方自行承担。3.乙方不得擅自挪用业主提供的材料。八、安全生产约定：1.双方另行签订安全协议作为本合同附件，具有同等法律效力。2.乙方须严格遵守甲方及物管部门的安全生产规章制度。3.乙方须严格遵守安全协议条款，严禁违法乱纪行为。九、违约责任约定：1.乙方须自行完成本施工任务，禁止分包或转包。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方需向甲方支付违约金。3.乙方须为施工人员购买人身保险，因施工造成的人身伤害或财产损失由乙方承担。4.如乙方违约给甲方造成经济损失，乙方须负责经济赔偿，甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_____乙方（签章）：_____日期：____年____月____日2024年个人劳务承包合同参考样本（二）工程承包及单价规定：1、承包方式及单价规定如下：以3#、4#、11#、12#楼的施工图涵盖的全部工程内容为基础，采取包工包料的方式，单价定为每平方米1800元。对于1#、5#楼，结算标准为每平方米1800元的45%（即每平方米810元）。2、承包价格涵盖内容：承包价格中已包含施工期间乙方可能面临的各种风险及施工人员的工资和调遣费、小型机具费用、场内二次材料运输费用、因自然气候影响导致的停水、停电、待料等不可预见工日费用、周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库费用、劳动保护用品费用（如安全帽、安全带、手套等）、安全防护设施的搭拆（如安全网、防护栏杆、防护棚等）、文明施工费用（包括对现场各类检查的临时用工）、配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工、预防一般性自然灾害的措施费用。3、合同单价确定：本合同所确定的单价为一次性固定价格，在合同执行期间不会因任何因素变动而调整。第十条结算办法及付款方式：1、甲方将于每月的____日根据乙方实际完成的工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月____日前完成合同价款的结算，并交由甲方财务部门作为支付劳务费用的依据。2、甲方不预先支付乙方生活费用。劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），在业主付款后，支付上月结算款的____%。工程完工后支付结算款的____%，剩余款项在承包工程完工验收符合合同要求后____%付清。3、每月的承包费结算中，乙方应扣除应付给甲方劳务公司的____%劳务管理费。第十一条施工验收：1、乙方应按照合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。工程完成后，乙方应及时提交自检报告并通知验收。甲方应尽快组织相关部门进行初步验收，验收合格后方可进行下一道工序。若验收不合格，乙方需无条件进行修复，不延长工期，并承担甲方因此产生的损失。2、乙方应配合甲方进行初步验收及工程竣工验收。若甲方或第三方工作需要乙方配合，乙方应按甲方指示配合。关于配合第三方工作的费用，需另行协商。第十二条工程保修：1、保修范围和期限：_____2、保修期间，乙方接到维修通知后，应按甲方要求在规定时间内派人维修。若乙方未按要求执行，甲方有权委托他人维修，相关费用由乙方承担。同时，乙方对工程质量缺陷导致的甲方损失不因前期验收合格而减轻责任。第十三条保险：1、乙方负责人需为从事危险作业的人员购买意外伤害保险，并为施工场地内人员和设备办理保险，支付保险费用。2、发生保险事故时，甲乙双方应采取必要措施减少损失。第十四条争议解决：1、甲乙双方在履行合同时发生争议，应优先尝试协商解决；协商无果，可在甲方所在地的人民法院提起诉讼。2、争议发生后，除非出现以下情况，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：-单方违约导致合同无法履行；-双方协议终止合同；-调解要求停止合同工作，且双方接受；-仲裁机构或法院要求停止合同工作。第十五条合同履约保证金：1、乙方需向甲方缴纳合同履约保证金____元。2、保证金涵盖内容包括但不限于合同及投标文件中规定的所有承诺，如工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期和农忙季节的人员配置、支付农民工工资、遵纪守法等。若乙方未达到上述要求，将从保证金中扣除相应金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回的损失，保证金将被没收，并需赔偿甲方损失。3、工程完工后，若乙方按照合同内容完成所有工作，且经相关部门验收符合合同规定，甲方将在一个月内退还乙方的履约保证金（不计利息），前提是未发生质量问题。第十六条合同终止：双方在履行合同全部