消防设施安装工程分包合同样本2024年版

消防设施安装工程分包合同样本2024年版本合同目录一览1.分包工程范围与内容1.1工程概述1.2分包工程详细内容1.3分包工程的完成标准2.分包工程的价格与支付2.1分包工程合同价格2.2支付方式与支付时间表2.3价格调整机制3.分包工程的质量与验收3.1工程质量标准3.2工程验收程序3.3质量问题处理4.分包工程的时间与进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度计划5.分包方的义务与责任5.1分包方的施工义务5.2分包方的安全责任5.3分包方的保修责任6.总包方的义务与责任6.1总包方的协调与支持6.2总包方的监督与检查6.3总包方的赔偿责任7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3变更与解除的程序8.违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿方式与计算8.3违约争议的解决9.合同的履行与监督9.1合同履行的要求9.2监督与检查的方式9.3履行争议的解决10.合同的争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决的时效10.3争议解决的地点与机构11.合同的解除与终止11.1解除与终止的条件11.2解除与终止的程序11.3解除与终止后的处理12.合同的附则与附件12.1合同的附则内容12.2合同的附件清单13.合同的签订与生效13.1合同签订的时间与地点13.2合同的生效条件13.3合同的续签与延长14.其他约定事项14.1双方的其他约定14.2合同的保密条款14.3合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条：分包工程范围与内容1.1工程概述本合同所述分包工程为消防设施安装工程，包括但不限于消防泵房、消防水管道、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统、防烟排烟系统等设施的安装。1.2分包工程详细内容分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，完成所有消防设施的安装、调试、检验、交付使用及保修等工作。1.3分包工程的完成标准分包工程应满足国家及地方消防法规、标准和设计要求，设备安装应牢固可靠，系统运行应稳定有效，各项性能指标应达到设计规定。第二条：分包工程的价格与支付2.1分包工程合同价格分包工程的合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），包括所有材料费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.2支付方式与支付时间表支付方式为每完成一个阶段工程，经总包方验收合格后支付该阶段工程量的80%，工程全部完成后支付至95%，剩余5%作为质量保证金，保修期满无质量问题一次性支付。2.3价格调整机制合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三条：分包工程的质量与验收3.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家及地方消防法规、标准和设计要求，设备安装应牢固可靠，系统运行应稳定有效，各项性能指标应达到设计规定。3.2工程验收程序分包工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，初步验收由总包方组织，最终验收由总包方、分包方及相关部门共同进行。3.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复费用，如因分包方原因造成工程质量问题，分包方应承担相应的赔偿责任。第四条：分包工程的时间与进度4.1工程开工时间分包工程开工时间为本合同签订后【】天内。4.2工程竣工时间分包工程竣工时间为合同约定的总工期内，具体竣工日期以总包方验收合格日期为准。4.3工程进度计划分包方应按照总包方的要求，提交工程进度计划，并按照计划执行，如有变更，应提前【】天通知总包方。第五条：分包方的义务与责任5.1分包方的施工义务分包方应按照总包方的要求，按时完成分包工程，保证工程质量，并承担分包工程的安全责任。5.2分包方的安全责任分包方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和总包方的安全要求进行施工，确保施工过程中人员伤亡和财产损失。5.3分包方的保修责任分包工程保修期限为【】年，自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内分包方应对分包工程出现的质量问题负责修复。第六条：总包方的义务与责任6.1总包方的协调与支持总包方应负责协调分包工程的施工场地、施工许可、材料供应等相关事宜，为分包方提供施工条件。6.2总包方的监督与检查总包方应按照合同约定对分包工程进行监督与检查，确保分包工程的质量、安全及进度符合要求。6.3总包方的赔偿责任如分包方因执行分包合同而遭受损失，总包方应按合同约定承担相应的赔偿责任。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方因客观原因需变更或解除合同时，应提前【】天通知对方，并共同协商解决。8.2合同解除的条件合同解除的条件应符合中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式进行确认，经双方签字盖章后生效。第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任违约方应承担因违约所产生的直接经济损失和对方因此而产生的其他损失。9.2赔偿方式与计算赔偿金额的计算应根据实际情况和双方约定进行，赔偿金额最高不超过合同金额的【】%。9.3违约争议的解决违约争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的履行与监督10.1合同履行的要求双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保分包工程按期完成。10.2监督与检查的方式总包方应定期对分包工程的进度、质量、安全等方面进行监督与检查。10.3履行争议的解决履行争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条：合同的争议解决11.1争议解决方式合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2争议解决的时效合同争议应在发现争议之日起【】天内提出，否则视为放弃争议权利。11.3争议解决的地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为合同签订地；如选择诉讼，管辖法院为合同签订地人民法院。第十二条：合同的解除与终止12.1解除与终止的条件合同解除与终止的条件应符合中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定。12.2解除与终止的程序合同解除与终止应经双方协商一致，并以书面形式进行确认，经双方签字盖章后生效。12.3解除与终止后的处理合同解除与终止后，分包方应按照总包方的要求，完成后续的保修、移交等工作。第十三条：合同的附则与附件13.1合同的附则内容合同附则包括对合同的解释、适用范围、法律效力等内容的约定。13.2合同的附件清单合同附件包括施工图纸、技术规范、材料清单、设备清单等。第十四条：其他约定事项14.1双方的其他约定双方可根据合同的履行情况，在合同执行期间另行签订补充协议。14.2合同的保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.3合同的修改与补充合同的修改与补充应经双方协商一致，并以书面形式进行确认，经双方签字盖章后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括消防设施的所有设计图纸，详细展示消防设施的布局、构造、尺寸等信息。2.技术规范：详细列出消防设施安装工程的技术要求、施工标准、验收标准等。3.材料清单：列出分包工程所需的所有材料名称、型号、规格、数量等信息。4.设备清单：列出分包工程所需的所有的设备名称、型号、规格、数量等信息。5.施工组织设计：详细描述分包工程的施工方案、施工工艺、施工组织架构等信息。6.施工进度计划：详细列出分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等信息。7.安全防护措施：详细列出施工过程中的安全防护措施，确保施工安全。8.质量保证措施：详细列出分包方采取的质量保证措施，确保工程质量。9.保修条款：详细描述分包工程的保修范围、保修期限、保修责任等信息。10.合同履行过程中产生的其他文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.延误工程进度：分包方未按照约定的时间完成分包工程，属于违约行为。违约责任认定：分包方应按照逾期天数向总包方支付违约金，违约金计算方式为合同金额的【】%。示例说明：若分包方延误工程进度超过约定的期限，总包方有权要求分包方支付违约金，违约金金额为合同金额的【】%。2.工程质量不符合约定：分包工程的质量不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。违约责任认定：分包方应负责修复不合格工程，并承担修复费用，修复期间造成的损失由分包方承担。示例说明：若分包工程的质量不符合约定的质量标准，总包方有权要求分包方修复，并承担修复期间的损失。3.未按约定支付价款：分包方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。违约责任认定：分包方应按照逾期天数向总包方支付滞纳金，滞纳金计算方式为应付款项的【】%。示例说明：若分包方未按约定时间支付价款，总包方有权要求分包方支付滞纳金，滞纳金金额为应付款项的【】%。4.违反合同约定的其他义务：分包方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。违约责任认定：分包方应承担违约责任，具体责任根据违约性质和损失程度确定。示例说明：若分包方未履行合同约定的其他义务，总包方有权要求分包方承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同金额：指本合同中约定的分包工程的总额。2.分包工程：指总包方将其承担的消防设施安装工程的一部分分包给分包方施工。3.分包方：指承担分包工程的施工