2024配电安装工程施工合同

2024配电安装工程施工合同第一条合同目的本合同旨在明确甲方（发包方）与乙方（承包方）在配电安装工程的施工、竣工及保修等事宜，经双方协商一致，订立本施工合同。第二条合同主体甲方（发包方）：_______（以下简称甲方）乙方（承包方）：_______（以下简称乙方）第三条工程概况工程名称：_______。工程地点：_______。工程内容：_______。工程规模：_______。第四条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及技术要求，负责_______配电安装工程的施工。承包范围包括但不限于：配电柜、变压器、电缆、开关设备等的安装与调试。第五条合同价款本工程的合同价款为人民币_______元（大写：_______）。合同价款包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。第六条工程款支付方式合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同价款的_______%作为预付款。工程进度达到_______%后，甲方向乙方支付合同价款的_______%。工程竣工验收合格后_______日内，甲方向乙方支付至合同价款的_______%。余款_______%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后_______个月内支付。第七条工程质量要求乙方应按照国家现行的施工规范和质量检验标准进行施工。工程质量应达到合格标准，并符合甲方的特别要求。第八条工程期限本工程的施工总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。乙方应合理组织施工，确保工程按期完成。第九条甲方的责任与义务甲方应提供施工图纸及技术资料，并保证其完整性、准确性。甲方应按合同约定支付工程款。甲方应协助乙方解决施工过程中出现的与工程有关的外部问题。第十条乙方的责任与义务乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工期完成施工任务。乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定，确保施工安全。乙方应负责施工过程中的环境保护和清洁卫生工作。第十一条工程变更工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。工程变更涉及的价款调整按照实际发生的费用进行计算。第十二条工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到竣工验收报告后_______日内组织验收。第十三条质量保修乙方应按国家相关规定对工程实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿维修。第十四条违约责任如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。第十五条争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。第十六条法律适用本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十七条合同份数本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第十八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_______日期：_______乙方（盖章）：_______日期：_______（注：以上为合同的前半部分，合同的后半部分将在下一个提问中继续提供。）正文结束。第十九条合同的转让和分包未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。乙方对工程的分包必须符合国家相关规定，并经甲方同意。第二十条合同的修改和补充本合同的任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。修改和补充的文件应视为本合同不可分割的一部分。第二十一条不可抗力由于不可抗力因素导致任何一方不能履行或完全履行合同的，该方应及时通知对方，并提供相应证明。双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同的履行问题。第二十二条合同的终止合同履行完毕，双方权利义务自行终止。一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。第二十三条通知与送达本合同要求的所有通知应以书面形式发出，并按照本合同约定的地址送达。一方若变更通知地址，应及时书面通知另一方。第二十四条附加条款双方可就本合同未尽事宜协商一致，签订附加条款，作为本合同的一部分。甲方（盖章）：_______日期：_______乙方（盖章）：_______日期：_______（注：以上为合同的后半部分）附件及其他补充说明一、附件列表施工图纸和技术资料。工程量清单及报价单。施工进度计划表。质量保证体系文件。安全生产管理制度。二、违约行为及认定逾期支付工程款：甲方未按合同约定时间支付工程款。未按期完工：乙方未能在合同约定的工期内完成工程。工程质量问题：工程未能达到合同约定的质量标准。违反合同转让和分包条款：未经甲方同意擅自转让或分包工程。未能履行保修义务：乙方在保修期内未能及时履行维修义务。三、法律名词及解释不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。竣工验收：指工程完工后，由甲方组织的相关验收工作，以确认工程是否达到合同要求。保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法工程款支付问题：甲方应确保资金及时到位，如有困难应与乙方协商解决。工程延期：乙方应提前通知甲方，并说明原因，双方协商解决。质量问题：乙方应严格按照规范施工，确保工程质量，出现问题应及时整改。合同变更：双方应通过协商一致，签订书面变更协议。五、所有应用场景住宅小区配电安装工程：为新建住宅小区提供配电