2024年钢结构工程施工承包合同经典版（三篇）

第7页共7页2024年钢结构工程施工承包合同经典版五、双方职责1.乙方应确保提供的主要原材料、设备、构配件、半成品等严格遵循相关规定，持有质量合格证或通过检验合格后方可投入工程使用。2.甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品亦需具备质量合格证，方可用于工程。任何材料变更或代用，须经原设计单位书面同意，并由甲方派驻代表签证确认后，方可实施。3.隐蔽工程在未经甲方派驻代表检查、验收并签章确认前，不得进行下一道工序的施工。4.乙方需依据质量验评标准，对工程进行分项、分部和单位工程质量的评定，并及时将单位工程质量评定结果报送甲方及质量监督站。单位工程结构完工时，应协同甲方、质量监督站进行结构中间验收。5.若乙方在施工中遭遇质量事故，必须立即向甲方派驻代表及当地建筑工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果需送交甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，则需经设计单位、质量监督站、甲方等共同研究，并经设计建设单位签证后方可实施。6.工程竣工后，乙方将按照国家规定对工程实行保修，保修期限自竣工验收合格之日起计算。六、施工与设计变更1.甲方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，甲方应组织设计交底和三方会审，并形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均不得擅自修改上述文件。2.若施工中发现设计存在错误或严重不合理之处，乙方应及时以书面形式通知甲方。甲方应会同设计等相关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方则按照修改或变更后的设计文件进行施工。因设计变更而增加的费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员及机械设备调迁、材料构配件积压等实际损失），将由甲方承担，并相应调整合同造价。3.乙方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、改进工艺的合理化建议。经甲方、设计单位或相关技术部门同意后实施，其节约的价值将按国家规定进行分配。4.甲方如需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方方可实施。对于重大修改或增加造价的变更，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料及设计图纸齐全后，乙方方可实施。七、工程验收1.竣工工程验收将依据国家颁布的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院相关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等执行。2.工程施工中的地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方应及时办理验收签证手续。3.工程经竣工验收合格后，甲方方可使用。4.在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，乙方将负责无偿保修。八、违约责任乙方责任：1.如工程质量不符合合同规定，乙方将负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，乙方还需偿付逾期违约金。2.工程未能按合同规定工期交付使用的，将依据合同中关于工期顺延的条款进行归责处理。甲方责任：1.甲方未能按合同规定履行自身责任时，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿乙方因此遭受的实际损失。2.工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致的返工等情况，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员及机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失。3.工程未经验收合格，甲方擅自使用或提前动用，由此产生的质量问题或其他问题将由甲方自行承担责任。4.若甲方在收到乙方验收通知书后____日内未进行验收，将按规定偿付逾期违约金。5.甲方未按合同规定拨付工程款时，将按银行有关逾期付款办法的规定，每日按延付金额的____%向乙方支付赔偿金。九、纠纷解决办法双方应首先通过友好协商解决合同执行过程中产生的任何争议。协商不成时，可按以下第(_____)项方式解决：1.向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2.向工程所在地人民法院提起诉讼。十、附则1.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款结清后终止。3.本合同签订后，如甲乙双方需对2024年钢结构工程施工承包合同经典版（二）发包方：承包方：工程名称：签约地址：____年三月三十一日____钢结构工程安装合同____发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程具体施工事项，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下合同条款：____一、工程概况____1.工程名称：2.工程地址：3.承包范围和内容：____二、合同价款____：（具体金额，大写形式）____三、双方一般权利和义务____1.____发包人责任____：a.负责协调各施工单位之间的关系及现场施工监督。b.确保施工现场三通一平，即水通、电通、路通和场地平整，保证供电、供水。c.甲方应按合同约定时间支付工程进度款，如有拖延，则每日支付应付货款的0.05%作为违约金。2.____承包人责任____：a.承包方图纸经发包方确认后，应严格按图施工，确保工程质量符合设计方案图及材料标准，并经甲、乙双方验收。b.负责现场文明施工及安全生产。c.组织施工管理人员、材料及施工机械进场。d.在施工过程中，因承包方原因造成的事故，由承包方负责。e.服从甲方的统一安排与指挥。f.因乙方原因造成工期拖延，每日支付应付货款的0.05%作为违约金。____四、合同工期____1.本合同工期总日历天数为10天（含制作工期），自合同签订之日起计算。2.如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度。b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工。c.发包方原因影响下一道工序施工。d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期。e.不可抗力因素，如恶劣天气（暴雨、高温、地震、台风）无法施工及政府行政行为导致的延误。f.发包方代表同意工期顺延的其他情况。____五、工程质量____1.涂装材料要求：钢构材料需进行抛丸除锈处理，并涂刷红丹底漆一道，中灰调合漆一道（备注：面漆颜色按业主要求确定，仅限于调和漆）。2.承包方必须严格按照施工方案图施工，并接受发包方代表的监督。3.承包方在施工中若发生质量问题，应及时报告发包方代表，并协同解决。____六、工程款的支付和结算____本合同签订生效后，甲方支付乙方备料款计人民币XX万元；钢构材料进场支付XX万元；檩条材料进场支付合同款XX万元；工程结束后支付剩余款项。____七、施工与设计变更____1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2.甲方因生产工艺需要变更设计的，必须出具设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工。因设计变更而造成的工期变更或增加工程造价，需另行协商。____八、纠纷解决办法____任何一方违反本合同规定，双方应首先协商解决；协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。____九、附则____1.本合同自双方签字确认并支付预付款后生效，工程符合要求且工程款付清后终止。保修责任继续保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的法律效力。3.____补充协议____：a.工程验收前，乙方须向甲方提供竣工图和竣工决算报告。b.属于本合同承包范围内的有关质量安全验收等接待费用由乙方承担。乙方应在施工过程中做好内业资料，并在验收前汇总提交给业主单位。c.乙方应严格按照施工图进行施工。d.本工程报价作为合同的一部分。发包方（盖章）：承包方（盖章）：负责人（签字）：负责人（签字）：账号：身份证号码：手机：_____手机：_____日期：_____日期：_____2024年钢结构工程施工承包合同经典版（三）乙方应严格依据质量验评标准，对工程的分项、分部和单位工程质量实施评定，并即时将单位工程质量评定结果提交甲方及质量监督站。当单位工程结构竣工之际，需协同甲方与质量监督站共同进行结构中间验收程序；5.若乙方在施工过程中遭遇质量事故，务必立即向甲方派驻代表及当地建筑工程质量监督站报告。对于一般质量事故，其处理结果需呈报甲方及质量监督站备案；而对于重大质量事故，其处理方案则需经由设计单位、质量监督站及甲方等多方共同研讨确定，并经设计建设单位签证后，方得实施；6.工程竣工后，乙方应依据相关规定对工程实行保修，保修期限自工程通过竣工验收之日起计算；六、施工与设计变更1.甲方所交付的设计图纸、说明及相关技术资料，均作为施工的有效依据。在开工前，甲方应组织设计交底及三方会审，并形成会审纪要，作为施工的补充依据。承包方与发包方均无权擅自修改上述资料；2.施工过程中，若乙方发现设计存在错误或显著不合理之处，应即刻以书面形式通知甲方。甲方则需及时会同设计等相关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件。乙方则应依据修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员及机械设备调迁费用、材料构配件积压损失等），应由甲方承担，并相应调整合同造价；3.在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，乙方可提出修改设计、改进工艺的合理化建议。该建议需经甲方、设计单位或相关技术部门同意后，方可实施。其节约的价值部分，将依据国家规定进行分配；4.若甲方需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书及修改图纸，乙方方得据此实施。对于重大修改或涉及增加造价的变更，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料及设计图纸齐全后，乙方方可实施；七、工程验收1.竣工工程的验收工作，将依据国家颁布的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院相关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等为依据进行；2.在工程施工过程中，地下工程及结构工程必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量需经当地质量监督部门检验合格后，甲方应及时办理验收签证手续；3.工程竣工验收合格后，甲方方可正式使用。需注意，工程保修期自工程竣工验收合格之日起计算。具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应根据相关法律法规及合同约定承担保修责任。若发包人未经竣工验收擅自使用工程，则保修期自转移占有之日起算；4.在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，乙方应负责无偿保修；八、违约责任乙方的责任包括：1.若工程质量不符合合同规定，乙方应负责无偿修理或返工。由此造成的逾期交付，乙方需偿付逾期违约金；2.若工程未能按合同规定的工期交付使用，则依据合同中关于工期顺延的条款进行归责；甲方的责任则包括：1.若甲方未能按照合同规定履行自身责任，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿乙方因此遭受的实际损失；2.对于工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致的返工情况，甲方应采取有效措施以弥补或减少损失，并赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员及机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失；3.若工程未经验收而甲方提前使用或擅自动用，由此产生的质量问题或其他问题由甲方自行承担；4.若乙方验收通知书送达指定天数后甲方仍未进行验收，则甲方需按规定偿付逾期违约金；5.若甲方未按合同规定拨付工程款，则按银行有关逾期付款办法的规定每日