2024年门窗安装工程承包协议标准模板

2024年门窗安装工程承包协议标准模板本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1工程报价2.2工程设计2.3材料供应2.4施工质量2.5施工进度2.6安全生产3.业主义务3.1支付款项3.2施工配合3.3现场管理3.4变更处理3.5违约责任4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3工程款支付4.4价款结算5.工期延误5.1工期顺延5.2工期延误责任5.3工期延误赔偿6.材料与设备6.1材料质量6.2设备质量6.3材料供应时间6.4设备安装质量7.质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任7.4保修费用8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4环保费用9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.违约责任11.1承包商违约11.2业主违约11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁程序12.3诉讼地点13.合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同变更程序13.4合同解除程序14.其他条款14.1合同附件14.2合同份数14.3合同修改14.4合同解除或终止后的义务第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：双方协商确定的工程实施地点。1.3工程规模：根据设计图纸和工程量清单确定的工程规模。1.4工程内容：包括但不限于门窗的采购、安装、调试和验收等。第二条承包商义务2.1工程报价：承包商应根据工程设计图纸和工程量清单，按照约定的计价方式，向业主提交工程报价。2.2工程设计：承包商应根据业主的要求，完成工程设计，并承担相应的责任。2.3材料供应：承包商应按照合同约定，提供符合质量要求的材料和设备。2.4施工质量：承包商应按照设计和规范要求，保证施工质量，确保工程安全、稳定、可靠运行。2.5施工进度：承包商应按照约定的时间表和工程量清单，保证施工进度，按时完成工程。2.6安全生产：承包商应严格执行国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。第三条业主义务3.1支付款项：业主应按照约定的付款时间和付款比例，向承包商支付工程款项。3.2施工配合：业主应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等，并协助承包商办理相关手续。3.3现场管理：业主应负责现场管理，确保施工现场的秩序和安全。3.4变更处理：如发生合同约定的变更，双方应按照约定的程序和方式处理变更事宜。3.5违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第四条合同价格4.1合同总价：双方根据工程设计图纸和工程量清单，按照约定的计价方式，确定的合同总价。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。4.3工程款支付：业主应按照约定的付款时间和付款比例，向承包商支付工程款项。4.4价款结算：工程完成后，双方按照约定的方式进行价款结算。第五条工期延误5.1工期顺延：如发生不可抗力等特殊情况，导致工程无法按约定时间完成，双方可协商顺延工期。5.2工期延误责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。5.3工期延误赔偿：如因工期延误给业主造成损失，承包商应按照约定的方式进行赔偿。第六条材料与设备6.1材料质量：承包商提供的材料应符合国家质量标准和相关法律法规要求。6.2设备质量：承包商提供的设备应符合国家质量标准和相关法律法规要求。6.3材料供应时间：承包商应按照约定的时间，向施工现场供应所需材料。6.4设备安装质量：承包商应按照设计和规范要求，进行设备安装，保证安装质量。第八条质量保修8.1保修范围：承包商提供的工程、材料和设备，均应纳入保修范围。8.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，至少保证一定的保修期限。8.3保修责任：在保修期限内，如工程、材料和设备出现质量问题，承包商应负责修复或更换。8.4保修费用：保修所需的费用，包括但不限于材料费、人工费、交通费等，由承包商承担。第九条安全生产与环保9.1安全生产要求：承包商应严格执行国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。9.2安全事故处理：如发生安全事故，承包商应立即启动应急预案，并及时报告业主。9.3环保要求：承包商应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。9.4环保费用：承包商应承担因工程施工产生的环保费用。第十条合同变更10.1变更条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，需对合同内容进行变更。10.2变更程序：变更事宜应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3变更费用：因合同变更产生的费用，双方可根据实际情况协商承担。第十一条合同解除11.1解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行。11.2解除程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3解除后果：合同解除后，双方应按照约定的方式处理后续事宜。第十二条违约责任12.1承包商违约：如承包商未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。12.2业主违约：如业主未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。12.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式：双方发生争议时，可通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼。13.2仲裁程序：双方可约定仲裁委员会，按照仲裁程序解决争议。13.3诉讼地点：如选择诉讼，双方可约定诉讼地点。第十四条其他条款14.1合同附件：合同附件包括设计图纸、工程量清单、材料和设备的技术参数等。14.2合同份数：双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同修改：合同履行过程中，如需修改，应由双方协商一致，并签订书面修改协议。14.4合同解除或终止后的义务：合同解除或终止后，承包商应按照约定完成工程收尾工作，并承担相关费用。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：包括工程的整体设计图、门窗安装详图、施工图等，用于指导施工过程。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、数量、规格等信息，作为计价和支付的依据。3.材料和设备技术参数：包括材料和设备的技术指标、性能要求、使用方法等，确保施工质量。4.施工方案：详细说明施工过程中的工艺流程、施工方法、安全措施等。5.安全生产规章制度：包括安全生产责任制、操作规程、应急预案等，用于指导和规范施工现场的安全生产行为。6.环保措施方案：详细说明工程施工过程中的环保措施，确保符合环保要求。7.合同补充协议：包括合同变更、解除、违约责任等补充性协议，用于明确双方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约：未按约定时间完成工程：承包商应承担工期延误的违约责任，支付违约金，并赔偿业主因此造成的损失。提供不合格的材料和设备：承包商应负责更换或修复，并承担因此造成的损失。未按约定支付款项：承包商应承担逾期支付的违约责任，支付违约金，并赔偿业主因此造成的损失。示例说明：如果承包商未能在约定的时间内完成工程，导致工期延误，那么承包商需要按照合同约定支付违约金，并赔偿因工期延误给业主造成的额外损失，如人工费、租金等。2.业主违约：未按约定支付款项：业主应承担逾期支付的违约责任，支付违约金，并赔偿承包商因此造成的损失。未提供施工条件：业主应承担因未提供施工条件导致的工期延误责任，支付违约金，并赔偿承包商因此造成的损失。示例说明：如果业主未能在约定的时间内支付工程款项，导致承包商无法正常施工，那么业主需要按照合同约定支付违约金，并赔偿承包商因工期延误而产生的额外费用，如停工损失、人工费等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工期延误：指工程完成时间超过合同约定的时间。3.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。4.保修期限：指承包商对工程、材料和设备提供的质量保证期限。5.环保要求：指国家对工程施工过程中环境保护的相关规定。不可抗力：在合同履行过程中，如发生不可抗力情况，导致合同无法