2024版建设工程劳务分包标准化合同要点

2024版建设工程劳务分包标准化合同要点本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1工程概况1.2劳务分包工作内容1.3分包工程量及工程进度2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格2.2价格调整条款2.3支付方式及支付时间3.劳务分包工作质量3.1质量标准3.2质量保证措施3.3质量验收与保修4.劳务分包工期4.1工期约定4.2工期延误责任4.3提前完成工程的奖励5.劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务5.2劳务分包方的责任5.3劳务分包方的权利6.工程承包方的义务与责任6.1工程承包方的义务6.2工程承包方的责任6.3工程承包方的权利7.安全生产与管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.违约责任8.1劳务分包方的违约责任8.2工程承包方的违约责任8.3违约赔偿金额的计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除的程序11.合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收11.3工程移交12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿责任13.合同的生效、有效期及终止13.1合同生效条件13.2合同有效期13.3合同终止条件14.其他条款14.1合同的签订地点与时间14.2合同的副本份数与保管14.3合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概况分包工程位于市区街道，工程名称为X建设工程，工程主要包括X等内容。1.2劳务分包工作内容（1）按照工程承包方的要求，完成分包范围内的所有施工工作；（2）负责分包范围内的现场管理和人员管理；（3）负责分包范围内的材料采购、设备租赁等事宜；（4）按照工程进度，完成分包工程量的统计和报告；（5）负责分包范围内的安全生产和环境保护工作。1.3分包工程量及工程进度分包工程量详见附件《分包工程量清单》，工程进度按照工程承包方提供的施工计划执行。第二条劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格劳务分包价格为元，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费、利润等。2.2价格调整条款如遇市场行情变化，双方可协商调整劳务分包价格。2.3支付方式及支付时间劳务分包费用采用按工程进度支付的方式，具体支付时间及比例详见附件《支付时间表》。第三条劳务分包工作质量3.1质量标准劳务分包方应按照国家标准、行业标准和工程承包方的要求，保证分包工程的质量。3.2质量保证措施劳务分包方应建立健全质量管理体系，加强现场质量控制，确保分包工程质量。3.3质量验收与保修分包工程验收合格后，劳务分包方应按合同约定承担保修责任。第四条劳务分包工期4.1工期约定分包工程的合同工期为天，自开工之日起计算。4.2工期延误责任如劳务分包方原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。4.3提前完成工程的奖励如劳务分包方提前完成工程，按照合同约定给予奖励。第五条劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务（1）按照合同约定完成分包工程；（2）遵守国家和地方的法律法规，严格执行工程承包方的管理制度；（3）加强现场安全管理，确保工程质量和人员安全；（4）负责分包范围内的材料和设备保管；（5）配合工程承包方完成相关工作。5.2劳务分包方的责任（1）劳务分包方应对分包工程的质量、安全、进度等方面承担全部责任；（2）劳务分包方应对分包范围内的人员进行管理，确保人员素质和技能符合工程要求；（3）劳务分包方应对分包范围内的材料和设备损坏、丢失等承担责任。5.3劳务分包方的权利（1）按照合同约定获得劳务分包费用；（2）对分包工程的技术和管理提出建议；（3）对分包范围内的工作条件和工作环境提出合理要求。第六条工程承包方的义务与责任6.1工程承包方的义务（1）按照合同约定提供施工场地和施工条件；（2）提供施工图纸和技术要求；（3）及时支付劳务分包费用；（4）对劳务分包方的施工过程进行监督和管理；（5）提供安全生产和环境保护的必要条件。6.2工程承包方的责任（1）工程承包方应对整个工程的质量、安全、进度等方面承担全部责任；（2）工程承包方应对分包工程的外部协调和关系处理；（3）工程承包方应对分包方的人员和设备安全承担保护责任。6.3工程承包方的权利（1）要求劳务分包方按照合同约定完成分包工程；（2）对劳务分包方的施工过程进行监督和管理；（3）按照合同约定对劳务分包方进行评价和奖励。第八条安全生产与管理8.1安全生产责任劳务分包方应严格按照国家和地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理，确保分包工程的安全生产。8.2安全生产措施（1）对分包范围内的工作人员进行安全生产培训和考试；（2）定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改；（3）配备必要的安全生产设施和器材，保障施工现场的安全；（4）对施工现场的危险性较大的分部分项工程，制定专项安全施工方案。8.3安全事故处理如发生安全事故，劳务分包方应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援，并及时报告工程承包方和相关部门。第九条违约责任9.1劳务分包方的违约责任如劳务分包方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.2工程承包方的违约责任如工程承包方违反合同约定，导致劳务分包方的合法权益受损，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿金额的计算方式违约赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素，由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁地点与机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。10.3诉讼地点与法院如选择诉讼解决争议，诉讼地点为市，法院为区人民法院。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同变更与解除的程序合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相通知。第十二条合同的终止与验收12.1合同终止条件合同终止条件详见合同约定。12.2工程验收工程验收按照合同约定进行，验收合格后，双方办理工程移交手续。12.3工程移交工程移交手续包括但不限于：工程资料移交、设备设施移交、现场清理等。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，期限为年。13.3违约保密条款的赔偿责任如一方违反保密条款，导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。第十四条其他条款14.1合同的签订地点与时间合同签订地点为市区，签订时间为年月日。14.2合同的副本份数与保管合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本份数及保管事项详见合同附件。14.3合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并签订书面修改补充协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《分包工程量清单》详细列出分包工程的所有工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件2：《支付时间表》详细列出劳务分包费用的支付时间及比例。附件3：《分包工程质量标准》详细列出分包工程的质量标准和要求。附件4：《安全生产措施方案》详细列出劳务分包方应采取的安全生产措施和方案。附件5：《应急预案》详细列出发生安全事故时劳务分包方应采取的应急措施和处理流程。附件6：《专项安全施工方案》针对危险性较大的分部分项工程，制定专项安全施工方案。附件7：《保密协议》详细列出双方应保密的信息内容、保密期限以及违约保密条款的赔偿责任。附件8：《修改补充协议》用于对合同的修改和补充，包括修改内容、补充条款等。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包方的违约行为及责任认定：（2）违反安全生产规定，导致安全事故发生，需承担相应的赔偿责任。（3）未按照合同约定提供材料和设备，导致工程进度延误，需支付工程延误期间的违约金，违约金计算方式为合同总价的1%。2.工程承包方的违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定支付劳务分包费用，需支付逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期支付金额的日利率的2%。（2）未按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致劳务分包方无法正常施工，需支付因延误工程进度导致的损失。（3）违反保密条款，泄露劳务分包方的商业秘密，需承担相应的赔偿责任。示例：如工程承包方未按照合同约定在规定时间内支付劳务分包费用，则需支付逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期支付金额的日利率的2%。例如，逾期支付金额为50万元，则需支付违约金1000元。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指承包人将其所承包的工程中的部分工作交给他人完成，并由发包人支付相应价款的行为。2.分包工程量：指劳务分包方在合同约定范