2024年版工程总承包合同工程索赔条款详解

2024年版工程总承包合同工程索赔条款详解本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程投资2.合同双方2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度计划4.4延期竣工5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验6.工程变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更价款7.工程索赔7.1索赔条件7.2索赔程序7.3索赔时效7.4索赔金额计算8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.合同的附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他附件12.合同的签订和备案12.1签订日期12.2备案日期13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4法律法规遵守14.合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管责任14.3合同副本提供第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。1.2项目地点：项目具体位置，包括省、市、县（区）及项目用地具体坐标。1.3工程内容：包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试、验收等全部或部分工程。1.4工程规模：工程建设的规模和产能等相关指标。1.5工程投资：工程总投资及分项投资的预算。第二条合同双方2.1承包人信息：承包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总金额，包括税金等。3.2价格调整机制：价格调整的条件、方式、计算方法等。3.3预付款：双方约定的预付款金额、支付时间、支付方式等。3.4进度付款：双方约定的进度付款的金额、时间、支付方式等。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定进行工程价款的最终结算。第四条工程进度4.1开工日期：工程正式开工的日期。4.2竣工日期：工程计划竣工的日期。4.3工程进度计划：双方约定的工程进度计划及关键节点。4.4延期竣工：因特殊情况导致工程无法按期竣工的，双方协商确定延期竣工的处理方式。第五条工程质量5.1质量标准：工程的质量标准应符合国家及行业相关标准。5.2质量保证：承包人应按照合同约定，对工程的质量进行保证。5.3质量检验：工程质量的检验、检测、试验等按照双方约定的程序进行。第六条工程变更6.1变更范围：工程变更的范围包括但不限于设计变更、工程量变更等。6.2变更程序：工程变更的申请、审批、实施等程序。6.3变更价款：工程变更后，双方按照约定调整合同价款。第七条工程索赔7.1索赔条件：双方约定的索赔的条件和情形。7.2索赔程序：索赔的提出、审核、答复等程序。7.3索赔时效：索赔的时效按照双方约定的时间限制执行。7.4索赔金额计算：根据索赔原因和合同约定，计算索赔金额。第八条违约责任8.1承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。8.2发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。8.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或依法承担赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。9.2调解解决：协商不成的，双方可以申请第三方调解。9.3仲裁解决：双方可以约定仲裁委员会，按照仲裁程序解决争议。9.4诉讼解决：双方可以约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同变更应书面协议，经双方签字盖章确认。10.3合同终止：合同终止的条件、程序和后续事项处理按照双方约定执行。第十一条合同的附件11.1工程设计文件：包括工程设计说明书、图纸等。11.2施工图纸：施工图纸及施工技术要求。11.3技术规范：工程所涉及的技术规范和要求。11.4其他附件：其他与合同有关的文件和资料。第十二条合同的签订和备案12.1签订日期：合同签字盖章的日期。12.2备案日期：合同备案的日期。第十三条其他条款13.1保密条款：双方对合同内容和谈判过程中的信息予以保密。13.2知识产权保护：双方按照法律法规保护知识产权。13.3环境保护：工程建设和运营应符合环境保护要求。13.4法律法规遵守：双方应遵守相关法律法规，合法经营。第十四条合同的份数和保管14.1合同份数：合同一式肆份，双方各执贰份。14.2合同保管责任：双方各自负责保管好合同正本。14.3合同副本提供：必要时，双方可以提供合同副本。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包括工程设计说明书、图纸、技术规格书等，须经双方确认。附件说明：工程设计文件应详细阐述工程的设计理念、设计方案、技术参数等，以便承包人根据设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求：施工图纸应明确标注施工细节，包括构造、材料、尺寸等。附件说明：施工图纸是工程建设的重要依据，承包人应严格按照图纸施工。附件三：技术规范详细要求：技术规范应详细说明工程所涉及的各种技术要求，包括材料、设备、施工工艺等。附件说明：技术规范为工程质量提供保障，承包人应遵循规范进行施工。附件四：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程各项工程量及其价格。附件说明：工程量清单用于明确工程项目的工程量和价格，以便进行工程结算。附件五：合同补充协议详细要求：补充协议应明确双方在合同履行过程中达成的补充性约定。附件说明：补充协议对合同的补充和细化，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定履行义务。2.发包人未按照合同约定履行义务。3.双方未能按照约定解决争议。责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。2.违约方的违约行为导致工程延期，应按照合同约定承担延期违约责任。3.违约方的违约行为导致工程质量问题，应承担质量违约责任，并修复工程。示例说明：1.若承包人未能按照合同约定时间完成工程，应承担延期违约责任，支付违约金。2.若发包人未能按照合同约定支付进度款，应承担违约责任，支付滞纳金。说明三：法律名词及解释：1.承包人：指承担工