城市绿化建设项目劳务分包合同范本2024

城市绿化建设项目劳务分包合同范本2024本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1绿化建设项目的具体工作内容1.2劳务分包工程的施工范围1.3分包工程的施工时间安排2.劳务分包方的义务和责任2.1分包方应具备的资质和条件2.2分包方应遵守的法律法规和标准2.3分包方应承担的工程质量和安全责任3.合同价格及支付方式3.1合同价的确定及调整3.2支付方式的确定及支付时间3.3工程款的支付条件及支付流程4.工程质量及验收4.1工程质量标准及要求4.2验收程序及验收标准4.3工程质量问题的处理及责任承担5.安全生产及环境保护5.1分包方应遵守的安全生产规定5.2分包方应采取的安全防护措施5.3分包方应遵守的环境保护规定6.违约责任及争议解决6.1违约行为的认定及违约责任6.2合同争议的解决方式及程序7.合同的变更、解除和终止7.1合同变更的条件及程序7.2合同解除的条件及程序7.3合同终止的条件及程序8.保密条款8.1双方应保守的保密信息8.2保密信息的保护措施及期限9.合同的生效、履行和终止9.1合同的生效条件及时间9.2合同的履行及监督9.3合同终止后的义务和责任10.合同争议的解决方式及管辖法院10.1争议解决方式的选择10.2管辖法院的选择11.其他条款11.1双方约定的其他权利和义务11.2其他条款的补充和修改12.附件12.1合同文件的组成及效力12.2附件的制定和修改13.签字盖章13.1合同双方签字盖章的程序及要求13.2签字盖章后的合同效力14.合同的修订及更新14.1合同修订的条件及程序14.2合同更新的条件和程序第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1绿化建设项目的具体工作内容分包方应按照合同约定的范围和工程量清单，完成包括但不限于绿化带土方工程、绿化种植、绿化养护、绿化设施安装等绿化建设项目的工作内容。1.2劳务分包工程的施工范围分包方应按照合同约定的施工范围进行施工，包括但不限于绿化建设项目的土方工程、绿化种植、绿化养护、绿化设施安装等。1.3分包工程的施工时间安排分包方应按照合同约定的时间表进行施工，确保工程按时完成。具体施工时间安排由双方在合同附件中约定。第二条劳务分包方的义务和责任2.1分包方应具备的资质和条件分包方应具备国家规定的相应资质，并具备完成绿化建设项目所需的技术、人员、设备等条件。2.2分包方应遵守的法律法规和标准分包方在施工过程中应严格遵守国家相关法律法规，以及国家和行业标准、规范。2.3分包方应承担的工程质量和安全责任分包方应对分包工程的工程质量、安全、进度等全面负责，确保工程质量达到约定的标准，并严格按照安全生产的要求进行施工。第三条合同价格及支付方式3.1合同价的确定及调整合同价根据分包工程的数量、工程量、材料价格、人工费用等因素，由双方在合同中约定。合同价款一经确定，除非双方另有约定，否则不得随意调整。3.2支付方式的确定及支付时间支付方式可以采用按工程进度付款、工程验收合格后一次性支付等方式，具体支付方式由双方在合同中约定。支付时间按照合同约定的时间进行。3.3工程款的支付条件及支付流程工程款的支付条件包括但不限于：分包方按照合同约定完成施工任务、工程验收合格、提供完整的工程资料等。支付流程按照双方在合同中约定的流程进行。第四条工程质量及验收4.1工程质量标准及要求分包方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2验收程序及验收标准工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。验收标准按照国家和行业标准以及合同约定执行。4.3工程质量问题的处理及责任承担如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复费用。如因分包方原因导致工程质量不符合约定，分包方应承担相应的违约责任。第五条安全生产及环境保护5.1分包方应遵守的安全生产规定分包方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和政策，严格执行施工安全操作规程，确保施工过程中的安全生产。5.2分包方应采取的安全防护措施分包方应采取必要的安全防护措施，包括但不限于施工现场的安全防护、设备的安全防护、人员的安全防护等，防止安全事故的发生。5.3分包方应遵守的环境保护规定分包方应遵守国家关于环境保护的法律法规，严格按照环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。第六条违约责任及争议解决6.1违约行为的认定及违约责任一方违约是指未能履行或未能完全履行合同约定的义务。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此产生的损失、延误工程进度等。6.2合同争议的解决方式及程序合同争议的解决方式可以采用和解、调解、仲裁或诉讼等。双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1双方应保守的保密信息双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。8.2保密信息的保护措施及期限双方应采取适当的措施保护保密信息，如加密存储、限制接触范围等。保密信息的保护期限自合同签署之日起算，至合同解除或终止之日起五年内有效。第九条合同的生效、履行和终止9.1合同的生效条件及时间合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同的履行及监督双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务。双方可相互监督，确保合同的履行。9.3合同终止后的义务和责任合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事项，包括但不限于工程结算、资料交接等。如有争议，按照合同争议解决方式处理。第十条合同争议的解决方式及管辖法院10.1争议解决方式的选择双方应在合同中约定争议解决方式，可以选择和解、调解、仲裁或诉讼等。10.2管辖法院的选择如双方选择诉讼解决争议，应约定有管辖权的人民法院。如选择仲裁，应约定合同约定的仲裁机构。第十一条其他条款11.1双方约定的其他权利和义务双方可以在合同中约定其他权利和义务，包括但不限于知识产权保护、保密、违约责任等。11.2其他条款的补充和修改合同生效后，双方可以通过书面协议补充或修改合同其他条款。任何补充或修改均须双方签字盖章生效。第十二条附件12.1合同文件的组成及效力附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。合同文件包括合同协议、工程量清单、技术规范、图纸等。12.2附件的制定和修改附件的制定和修改应由双方共同协商确定，并经双方签字盖章后生效。第十三条签字盖章13.1合同双方签字盖章的程序及要求合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。签字盖章的程序和要求应符合国家相关法律法规和双方内部规定。13.2签字盖章后的合同效力签字盖章后的合同对双方具有法律约束力，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第十四条合同的修订及更新14.1合同修订的条件及程序合同修订应经双方协商一致，并书面确认。合同修订的条件和程序由双方在合同中约定。14.2合同更新的条件和程序合同更新应经双方协商一致，并书面确认。合同更新的条件和程序由双方在合同中约定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、材料数量等，作为合同价格确定的依据。2.技术规范：包括施工工艺、质量标准、材料要求等技术要求，作为施工的依据。3.图纸：包括施工图纸、设计说明书、施工图纸修改通知等，作为施工的依据。4.施工计划：包括施工进度计划、施工组织设计等，作为施工进度的依据。5.安全生产措施：包括施工现场安全防护措施、安全操作规程等，作为安全生产的依据。6.环境保护措施：包括施工现场环境保护措施、环保要求等，作为环境保护的依据。7.材料供应合同：如分包方需要供应商提供材料，应提供材料供应合同作为材料供应的依据。8.劳务分包合同：如分包方需要雇佣劳务人员，应提供劳务分包合同作为劳务人员管理的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误。违约责任：分包方应按照合同约定完成施工任务，如未能按照约定完成，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失、延误工程进度等。示例说明：分包方未能在约定的时间内完成施工任务，导致工程进度延误，分包方应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的损失。2.工程质量不符合合同约定的标准。违约责任：分包方应保证工程质量符合合同约定的标准，如工程质量不符合约定，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于修复工程、承担修复费用、赔偿甲方因此产生的损失等。示例说明：分包方施工的绿化工程质量不符合约定的标准，分包方应承担修复工程的责任，并赔偿甲方因此产生的损失。3.未能按照合同约定支付工程款或提供材料。违约责任：分包方应按照合同约定支付工程款或提供材料，如未能按照约定支付或提供，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失、支付逾期付款的利息等。示例说明：分包方未能在约定的时间内支付工程款或提供材料，导致工程进度延误，分包方应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包合同：是指劳务分包方按照合同约定，完成发包方指定的施工任务，并按照约定支付报酬的合同。2.工程质量：是指工程满足使用目的的各种性能指标，包括