泥水工班组劳务分包协议(2024年版)

泥水工班组劳务分包协议(2024年版)本合同目录一览1.总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的工期1.3分包工程的费用与支付1.4分包工程的质量管理1.5分包工程的安全生产管理2.分包单位的义务与责任2.1分包单位的资质与能力要求2.2分包单位的施工组织与管理2.3分包单位对工程质量的责任2.4分包单位对安全生产的责任2.5分包单位的违约责任3.总包单位的义务与责任3.1总包单位的支持与配合3.2总包单位对分包工程的监督与管理3.3总包单位对分包单位的评价与奖励3.4总包单位对分包单位的违约处理4.合同的变更与解除4.1合同变更的条件与程序4.2合同解除的条件与程序5.合同的争议解决5.1争议解决的途径与方式5.2争议解决的时限与费用6.合同的违约责任6.1分包单位的违约行为与责任6.2总包单位的违约行为与责任7.合同的解除与终止7.1合同解除的条件与程序7.2合同终止的条件与程序8.合同的附则8.1合同的生效与终止8.2合同的保管与复印件8.3合同的修订与补充9.合同的争议解决9.1争议解决的途径与方式9.2争议解决的时限与费用10.合同的违约责任10.1分包单位的违约行为与责任10.2总包单位的违约行为与责任11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.2合同终止的条件与程序12.合同的附则12.1合同的生效与终止12.2合同的保管与复印件12.3合同的修订与补充13.合同的争议解决13.1争议解决的途径与方式13.2争议解决的时限与费用14.合同的违约责任14.1分包单位的违约行为与责任14.2总包单位的违约行为与责任第一部分：合同如下：第一条总则1.1分包工程的范围与内容本合同分包工程为甲方委托的泥水工工程，包括但不限于墙面抹灰、地面铺设、门窗安装等工程。具体工程内容和范围详见附件一。1.2分包工程的工期分包工程的开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。实际竣工日期以乙方提交工程竣工报告并经甲方验收合格之日为准。1.3分包工程的费用与支付分包工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式和进度详见附件二。1.4分包工程的质量管理乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。工程质量验收不合格的，乙方应负责返工直至符合要求，并承担由此产生的一切费用。1.5分包工程的安全生产管理乙方应严格按照国家安全生产法律、法规和甲方的要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。第二条分包单位的义务与责任2.1分包单位的资质与能力要求乙方应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法身份证明文件，以及与分包工程相应的资质证书。乙方应保证其资质和能力符合工程要求。2.2分包单位的施工组织与管理乙方应按照甲方提供的施工组织设计方案进行施工，并确保施工过程中的各项工作顺利进行。乙方应定期向甲方报告工程进展情况。2.3分包单位对工程质量的责任乙方应对分包工程的施工质量负责，确保工程满足设计文件和合同要求。工程质量验收不合格的，乙方应负责返工直至符合要求，并承担由此产生的一切费用。2.4分包单位对安全生产的责任乙方应严格遵守国家安全生产法律、法规和甲方的安全生产要求，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。2.5分包单位的违约责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件三。第三条总包单位的义务与责任3.1总包单位的支持与配合甲方应提供乙方施工所需的施工图纸、施工方案、技术交底等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。甲方应在合同约定的时间内完成图纸审查和设计变更。3.2总包单位对分包工程的监督与管理甲方应对乙方施工过程进行监督和管理，确保乙方按照合同约定和国家相关标准进行施工。甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行考核。3.3总包单位对分包单位的评价与奖励甲方根据乙方施工过程中的表现，对乙方进行评价。对符合甲方要求且表现突出的乙方，甲方给予奖励。具体奖励办法详见附件四。3.4总包单位对分包单位的违约处理乙方违反合同约定的，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定承担违约责任。如乙方严重违约，甲方有权终止合同，并追究乙方的法律责任。第四条合同的变更与解除4.1合同变更的条件与程序合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要变更合同的，甲乙双方可协商一致，签订书面变更协议，并报相关部门备案。4.2合同解除的条件与程序合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，甲乙双方可协商一致解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第五条合同的争议解决5.1争议解决的途径与方式合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2争议解决的时限与费用争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。如因争议解决导致工程停工，停工期间的工程费用和损失由责任方承担。争议解决费用按照实际情况另行约定。第六条合同的违约责任6.1分包单位的违约行为与责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件五。6.2总包单位的违约行为与责任甲方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件与程序合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，甲乙双方可协商一致解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。8.2合同终止的条件与程序合同约定的工程竣工日期届满，乙方完成所有合同约定的工作内容，并经甲方验收合格的，本合同自行终止。合同终止后，乙方向甲方提交的工程资料应符合国家相关法律法规和甲方的要求。第九条合同的附则9.1合同的生效与终止本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工日期届满之日终止。9.2合同的保管与复印件甲乙双方均应妥善保管本合同及其附件，并不得擅自转让或者用于其他项目。本合同的复印件与原件具有同等法律效力。9.3合同的修订与补充本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同的修订和补充应采用书面形式，并由甲乙双方签字（或盖章）确认。第十条合同的争议解决10.1争议解决的途径与方式合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的时限与费用争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。如因争议解决导致工程停工，停工期间的工程费用和损失由责任方承担。争议解决费用按照实际情况另行约定。第十一条合同的违约责任11.1分包单位的违约行为与责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件五。11.2总包单位的违约行为与责任甲方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件六。第十二条合同的附则12.1合同的生效与终止本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工日期届满之日终止。12.2合同的保管与复印件甲乙双方均应妥善保管本合同及其附件，并不得擅自转让或者用于其他项目。本合同的复印件与原件具有同等法律效力。12.3合同的修订与补充本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同的修订和补充应采用书面形式，并由甲乙双方签字（或盖章）确认。第十三条合同的争议解决13.1争议解决的途径与方式合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决的时限与费用争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。如因争议解决导致工程停工，停工期间的工程费用和损失由责任方承担。争议解决费用按照实际情况另行约定。第十四条合同的违约责任14.1分包单位的违约行为与责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件五。14.2总包单位的违约行为与责任甲方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失，并支付违约金。具体违约责任详见附件六。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程范围与内容详细说明附件二：分包工程费用支付计划与进度附件三：分包工程质量验收标准附件四：分包工程安全生产管理要求附件五：分包单位违约行为及责任认定附件六：总包单位违约行为及责任认定附件一详细要求：本附件应详细列出分包工程的范围与内容，包括但不限于工程项目的具体施工要求、材料规格、施工工艺、质量标准等。附件二详细要求：本附件应详细制定分包工程费用的支付计划和进度，包括各阶段工程款的支付比例、支付时间等。附件三详细要求：本附件应详细规定分包工程的质量验收标准，包括工程质量的评定方法、验收程序、不合格工程的处理方式等。附件四详细要求：本附件应详细列出分包工程安全生产管理的要求，包括安全生产的责任制度、安全生产的措施和注意事项等。附件五详细要求：本附件应详细列举分包单位可能出现的违约行为及相应的责任认定，包括工期延误、工程质量不合格、安全事故等违约情况的具体处理方式。附件六详细要求：本附件应详细列举总包单位可能出现的违约行为及相应的责任认定，包括未按时提供设计图纸、工程变更导致工程量增减、未按时支付工程款等违约情况的具体处理方式。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位违约行为及责任认定a)工期延误：分包单位未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向总包单位支付违约金。b)工程质量不合格：分包单位施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，应负责返工直至符合要求，并承担由此产生的费用。c)安全事故：分包单位在施工过程中发生安全事故，应立即报告总包单位，并承担相应责任。2.总包单位违约行为及责任认定a)设计图纸延误：总包单位未按时提供设计图纸或设计图纸不符合约定，应按照逾期天数向分包单位支付违约金。b)工程变更导致工程量增减：因总包单位原因导致工程变更，造成工程量增减的，总包单位应按照实际情况向分包单位支付相应的工程款。c)工程款支付延误：总包单位未按时支付工程款，应按照逾期天数向分包单位支付违约金。示例说明：假如分包单位由于自身原因导致工程工期延误，超出合同约定的工期10天，根据附件