建设工程基础施工简明合同模板2024年版

建设工程基础施工简明合同模板2024年版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4基础施工第二条合同范围及内容2.1合同范围2.2施工内容2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工期限4.2延期违约金4.3提前完成奖励第五条施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议处理第六条安全生产6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量7.3材料设备验收第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一条其他条款11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力11.4合同解除11.5合同效力11.6附则第十二条合同的签订、修改和解除12.1签订程序12.2修改程序12.3解除程序第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条合同的生效、终止和保存14.1生效条件14.2终止条件14.3合同保存第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的所有权人或合法授权人。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同约定，承担基础施工任务，向发包人提供施工服务的一方。1.3建设工程1.3.1建设工程是指本合同约定的承包人进行基础施工的项目，包括工程名称、工程地点、工程规模等。1.4基础施工1.4.1基础施工是指承包人按照发包人的要求，进行的土建工程、地基处理、桩基工程等施工活动。第二条合同范围及内容2.1合同范围2.1.1本合同范围包括但不限于：工程设计、施工、设备材料供应、人员培训、保修等。2.2施工内容2.2.1施工内容包括但不限于：土方工程、地基处理、桩基工程、基础垫层、基础主体结构等。2.3施工标准2.3.1施工标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准、设计文件要求。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指承包人完成本合同约定的施工内容，按照本合同约定的价格计算的价款。3.2价格调整3.2.1价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价格发生变化的调整方式。3.3支付方式3.3.1支付方式包括进度付款、验收付款、竣工付款等方式，具体支付方式由双方在合同中约定。第四条施工期限4.1施工期限4.1.1施工期限是指承包人完成本合同约定的施工内容的期限，自合同约定的开工日期起至合同约定的竣工日期止。4.2延期违约金4.2.1如承包人未按照合同约定的施工期限完成施工，应按照合同约定支付延期违约金。4.3提前完成奖励4.3.1如承包人提前完成施工，双方可协商给予提前完成奖励。第五条施工质量5.1质量标准5.1.1施工质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准、设计文件要求。5.2质量监督5.2.1发包人和承包人应共同对施工质量进行监督，确保施工质量符合约定标准。5.3质量争议处理5.3.1如发生施工质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第六条安全生产6.1安全生产责任6.1.1承包人应全面负责施工过程中的安全生产，确保施工安全。6.2安全防护措施6.2.1承包人应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生，确保人员安全。6.3安全事故处理6.3.1如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照相关规定处理。第八条变更与调整8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序8.2.1变更程序包括：变更申请、变更审批、变更实施等。8.3变更费用8.3.1变更费用按照双方协商确定的方式计算，并在合同中约定。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1如发包人未按约定履行合同义务，应承担违约责任，赔偿因此给承包人造成的损失。9.2承包人违约9.2.1如承包人未按约定履行合同义务，应承担违约责任，赔偿因此给发包人造成的损失。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素，由双方协商确定。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决10.2.1如协商不成，双方可申请第三方调解，调解结果具有法律效力。10.3仲裁解决10.3.1如调解不成，双方可约定仲裁，仲裁裁决具有法律效力。10.4诉讼解决10.4.1如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1保密条款11.1.1双方应对合同内容、商业秘密等予以保密，未经对方同意不得泄露。11.2知识产权保护11.2.1双方应对施工过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯。11.3不可抗力11.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。11.4合同解除11.4.1合同解除应符合国家法律法规、合同约定。11.5合同效力11.5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的终止条件满足之日终止。11.6附则11.6.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的签订、修改和解除12.1签订程序12.1.1合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致。12.2修改程序12.2.1合同修改应遵循原合同约定的变更程序。12.3解除程序12.3.1合同解除应遵循原合同约定的解除程序。第十三条合同的附件13.1附件清单13.1.1附件清单应包括附件的名称、数量、规格等信息。13.2附件的有效性13.2.1附件应为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、终止和保存14.1生效条件14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2终止条件14.2.1本合同在履行完毕、解除或终止后失效。14.3合同保存14.3.1双方应妥善保存本合同及附件，以备查阅。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同双方主体资格证明文件附件二：建设工程设计文件附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料设备供应清单附件五：施工进度计划附件六：安全生产措施及应急预案附件七：质量保修书附件八：合同价款明细表附件九：支付凭证和支付记录附件十：变更和调整记录附件十一：违约行为记录和处理结果附件十二：争议解决记录附件十三：合同解除或终止证明文件附件十四：其他与合同有关的文件和资料附件的详细要求和说明：附件一：合同双方主体资格证明文件需提供合法有效的企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关文件，以证明双方的合法经营资格。附件二：建设工程设计文件包括工程设计说明书、施工图纸、施工图设计文件审查批准文件等，用于指导和规范施工过程。附件三：施工方案和施工组织设计详细阐述施工过程中的工艺流程、施工方法、人员组织、材料供应、施工安全等措施，以确保施工顺利进行。附件四：材料设备供应清单列出所需材料和设备的名称、型号、规格、数量、质量标准等信息，以及供应商的相关资质证明文件。附件五：施工进度计划明确施工的起始日期、预计竣工日期、关键节点等，以及各阶段的施工内容和任务。附件六：安全生产措施及应急预案包括安全生产责任制度、安全生产规章制度、应急预案等，以确保施工过程中的安全生产。附件七：质量保修书明确质量保修的范围、期限、保修责任等内容，保障工程质量的长期稳定。附件八：合同价款明细表详细列出合同价款的构成要素、计价方式、支付条款等信息，明确双方的经济权益。附件九：支付凭证和支付记录记录支付过程中的相关凭证和支付记录，包括支付时间、金额、方式等。附件十：变更和调整记录记录合同履行过程中发生的变更和调整事项，以及双方协商确定的变更费用和调整方案。附件十一：违约行为记录和处理结果记录双方在合同履行过程中的违约行为，以及协商确定的违约责任和处理结果。附件十二：争议解决记录记录争议解决过程中双方协商、调解、仲裁或诉讼的结果。附件十三：合同解除或终止证明文件证明合同解除或终止的相关文件，包括解除或终止的原因、日期、证明文件等。附件十四：其他与合同有关的文件和资料包括双方认为与合同履行有关的其它文件和资料，如会议纪要、通讯记录、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成施工任务或擅自延期竣工。2.施工质量不符合约定的标准和要求。3.未按约定提供材料设备，或提供的材料设备不符合约定的质量标准。4.未按约定支付价款或延迟支付价款。5.违反合同约定的保密义务或知识产权保护义务。6.违反安全生产规定，导致安全事故的发生。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度和影响，确定违约责任的大小。2.考虑违约方的主观恶意和违约的次数，加重或减轻违约责任。3.根据合同约定的违约金、损害赔偿等条款，确定违约责任的具体金额。4.对于连续违约的行为，可采取违约金累加的方式进行惩罚。示例说明：如果承包人未按约定时间完成施工任务，发包人可以根据合同约定的违约金条款，要求承包人支付违约金。如果承包人提供的材料设备不符合约定的质量标准，发包人可以要求承包人更换或修复，并承担由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.