装修工程后期保驾护修合同（2024版）

装修工程后期保驾护修合同（2024版）本合同目录一览1.总则1.1定义与术语解释1.2合同的组成与效力1.3法律法规的适用2.工程概况2.1工程的基本情况2.2工程的施工范围与内容2.3工程的工期与进度安排3.保驾护修服务内容3.1保驾护修的范围与要求3.2保驾护修的服务标准与质量3.3保驾护修的保障措施与责任4.合同双方的权利与义务4.1承包人的权利与义务4.2发包人的权利与义务5.合同的履行与支付5.1履行的条件与程序5.2支付的条件与方式5.3违约金与赔偿的计算方式6.合同的变更与解除6.1变更的条件与程序6.2解除的条件与程序7.争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁的程序与规则7.3诉讼的管辖法院8.违约责任与赔偿8.1违约的认定与责任8.2赔偿的计算方式与限额9.合同的终止与解除9.1终止的条件与程序9.2解除的条件与程序10.保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密信息的保护措施与期限11.不可抗力11.1不可抗力的认定与证明11.2不可抗力的后果与处理12.合同的转让与分包12.1转让的条件与程序12.2分包的条件与程序13.合同的签署与生效13.1签署的时间与地点13.2生效的条件与时间14.其他条款14.1通知与送达14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与术语解释本合同所述“装修工程后期保驾护修”，是指在装修工程竣工验收合格后，为保证工程质量、延长工程使用寿命，对工程进行的一系列后期保养、维护、修复等服务。1.2合同的组成与效力本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。1.3法律法规的适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议的方式，均适用中华人民共和国相关法律法规。第二条工程概况2.1工程的基本情况工程名称：____________工程地点：____________工程规模：____________工程预算：____________2.2工程的施工范围与内容施工范围：____________施工内容：____________2.3工程的工期与进度安排工期：____________进度安排：____________第三条保驾护修服务内容3.1保驾护修的范围与要求保驾护修范围：____________保驾护修要求：____________3.2保驾护修的服务标准与质量服务标准：____________服务质量：____________3.3保驾护修的保障措施与责任保障措施：____________责任承担：____________第四条合同双方的权利与义务4.1承包人的权利与义务承包人权利：____________承包人义务：____________4.2发包人的权利与义务发包人权利：____________发包人义务：____________第五条合同的履行与支付5.1履行的条件与程序履行条件：____________履行程序：____________5.2支付的条件与方式支付条件：____________支付方式：____________5.3违约金与赔偿的计算方式违约金计算方式：____________赔偿计算方式：____________第六条合同的变更与解除6.1变更的条件与程序变更条件：____________变更程序：____________6.2解除的条件与程序解除条件：____________解除程序：____________第七条争议解决7.1争议的解决方式争议解决方式：____________7.2仲裁的程序与规则仲裁程序：____________仲裁规则：____________7.3诉讼的管辖法院诉讼管辖法院：____________第八条违约责任与赔偿8.1违约的认定与责任违约行为：____________违约责任：____________8.2赔偿的计算方式与限额赔偿计算方式：____________赔偿限额：____________第九条合同的终止与解除9.1终止的条件与程序终止条件：____________终止程序：____________9.2解除的条件与程序解除条件：____________解除程序：____________第十条保密条款10.1保密信息的范围与内容保密信息范围：____________保密信息内容：____________10.2保密信息的保护措施与期限保护措施：____________保密期限：____________第十一条不可抗力11.1不可抗力的认定与证明不可抗力认定：____________不可抗力证明：____________11.2不可抗力的后果与处理后果处理：____________第十二条合同的转让与分包12.1转让的条件与程序转让条件：____________转让程序：____________12.2分包的条件与程序分包条件：____________分包程序：____________第十三条合同的签署与生效13.1签署的时间与地点签署时间：____________签署地点：____________13.2生效的条件与时间生效条件：____________生效时间：____________第十四条其他条款14.1通知与送达通知方式：____________送达地址：____________14.2合同的修改与补充修改补充方式：____________14.3合同解除或终止后的权利与义务权利与义务：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：装修工程后期保驾护修服务内容详细说明附件二：工程质量保证书附件三：工程竣工验收报告附件四：合同双方的权利与义务详细清单附件五：支付凭证与支付时间表附件六：违约金与赔偿计算公式说明附件七：保密协议附件八：不可抗力证明文件附件九：合同转让与分包申请表附件十：合同修改与补充协议附件详细要求和说明：附件一：装修工程后期保驾护修服务内容详细说明本附件详细说明了后期保驾护修服务的具体内容，包括但不限于保养、维护、修复等服务的范围、标准和要求。附件二：工程质量保证书本附件由承包人提供，保证了工程的质量符合合同约定的标准，并明确了质量保证的期限和责任。附件三：工程竣工验收报告本附件是工程竣工后由承包人提交的验收报告，报告中包含了工程的质量、安全、环保等方面的评估结果。附件四：合同双方的权利与义务详细清单本附件详细列出了合同双方的权利与义务，包括承包人的施工义务、发包人的支付义务等。附件五：支付凭证与支付时间表本附件详细说明了支付的凭证形式和支付的时间表，包括付款的期限、方式和次数等。附件六：违约金与赔偿计算公式说明本附件提供了违约金和赔偿的计算公式，明确了计算依据和计算方法。附件七：保密协议本附件是双方签订的保密协议，明确了保密信息的范围、保密义务和保密期限等。附件八：不可抗力证明文件本附件是发生不可抗力事件时，由一方提供的证明文件，用以证明不可抗力事件的发生和对合同履行造成的影响。附件九：合同转让与分包申请表本附件是合同转让或分包时需要填写的申请表，包括了转让或分包的对象、范围和程序等内容。附件十：合同修改与补充协议本附件用于记录合同修改和补充的内容，经双方签字盖章后，具有同等的法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成施工任务或未达到约定的质量标准。示例：承包人未能在约定的工期内完成施工，违反了合同的约定。2.发包人未按约定时间支付工程款或支付的款项不符合合同约定。示例：发包人延迟支付工程款，超过了合同约定的支付期限。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露了保密信息。示例：一方未经允许，向第三方泄露了合同中的保密信息。4.一方未按合同约定履行转让或分包程序。示例：承包人在未经发包人同意的情况下，将合同部分工作分包给第三方。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件六中的违约金计算公式，按照实际损失金额的一定比例计算违约金。2.赔偿计算：根据附件六中的赔偿计算公式，按照实际损失金额进行赔偿。3.违约行为导致的损失赔偿：根据违约行为的具体情况，赔偿因违约造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.装修工程：指对房屋内部空间进行装饰、装修的活动，包括设计、施工、材料供应等。2.后期保驾护修：指装修工程竣工验收合格后，为保证工程质量、延长工程使用寿命，对工程进行的一系列后期保养、维护、修复等服务。3.承包人：指承担装修工程施工任务，向发