幕墙行业专业分包协作合同（2024版）

幕墙行业专业分包协作合同（2024版）本合同目录一览1.分包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包单位的资质及义务2.1分包单位资质2.2分包单位义务2.3分包单位责任3.协作事项3.1设计协作3.2施工协作3.3质量控制3.4安全文明施工4.合同价格及支付4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4支付时间5.工期及进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量7.质量标准与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3质量保修8.安全与环境保护8.1安全生产8.2职业健康8.3环境保护9.违约责任9.1分包单位违约9.2业主违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.一般条款12.1合同的生效12.2合同的终止12.3保密条款12.4法律适用12.5合同附件13.合同的签署与备案13.1签署日期13.2签署地点13.3备案程序14.其他约定14.1技术交流14.2培训与技术支持14.3信息与资料共享第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1工程名称：幕墙工程1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：根据工程设计文件确定的幕墙面积及结构类型。1.4工程内容：包括但不限于幕墙系统的设计、材料采购、加工制作、现场安装、调试及验收等。第二条：分包单位的资质及义务2.1分包单位资质：分包单位应具备国家相关部门核发的幕墙工程专业承包资质，并提供资质证书复印件。2.2分包单位义务：分包单位应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成分包工程的施工。2.3分包单位责任：分包单位应对分包工程的安全生产、质量、工期等承担全部责任，并承担由于分包单位原因造成的一切损失。第三条：协作事项3.1设计协作：分包单位应根据业主提供的幕墙设计要求，完成幕墙详细设计，并报业主审批。3.2施工协作：分包单位应按照业主和总包单位的要求，进行施工组织、人员配置、材料采购等。3.3质量控制：分包单位应建立完善的质量管理体系，确保分包工程的质量符合合同约定。3.4安全文明施工：分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全文明施工规定。第四条：合同价格及支付4.1合同总价：根据分包工程量清单及计价规范，经双方确认的合同总价。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：业主按合同约定的付款节点，向分包单位支付合同价款。4.4支付时间：具体支付时间按照合同约定的付款节点执行。第五条：工期及进度5.1合同工期：根据工程设计文件及施工组织设计确定的合同工期。5.2进度计划：分包单位应按照合同约定的工期，编制施工进度计划，并报业主和总包单位审批。5.3工期延误：分包单位如发生工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第六条：材料与设备6.1材料供应：分包单位应按照合同约定的材料供应范围，负责材料采购、保管、验收等。6.2设备供应：分包单位应按照合同约定的设备供应范围，负责设备采购、安装、调试等。6.3材料与设备质量：分包单位应保证供应的材料和设备质量符合国家相关标准和合同要求。第七条：质量标准与验收7.1质量标准：分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。7.2验收程序：分包工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。7.3质量保修：分包单位应按合同约定承担分包工程的保修责任，保修期自验收合格之日起计算。第八条：安全与环境保护8.1安全生产：分包单位应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和业主要求，加强施工现场安全管理，确保施工现场安全。8.2职业健康：分包单位应关注施工现场作业人员的职业健康，提供必要的劳动保护，预防职业病的发生。8.3环境保护：分包单位应遵守国家环境保护法律法规，加强施工现场环境保护，确保施工过程中对环境的影响降到最低。第九条：违约责任9.1分包单位违约：分包单位如违反合同约定，应承担违约责任，赔偿因此给业主和总包单位造成的损失。9.2业主违约：业主如违反合同约定，应承担违约责任，赔偿因此给分包单位造成的损失。9.3违约赔偿：违约方应按照合同约定承担赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和损失程度确定。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：双方约定选定仲裁委员会或人民法院作为争议解决的机构。10.3诉讼或仲裁地点：双方约定在市进行诉讼或仲裁。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更：合同履行过程中，如因工程设计变更等原因需要变更合同内容，双方可协商一致后签订变更协议。11.2合同解除：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致后解除合同。第十二条：一般条款12.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止：合同履行完毕，双方办理结算手续后，本合同终止。12.3保密条款：双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。12.5合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术文件、分包工程量清单等。第十三条：合同的签署与备案13.1签署日期：本合同签署日期为2024年。13.2签署地点：本合同签署地点为市区路号。13.3备案程序：合同签署后，双方应按照相关法律法规规定进行备案。第十四条：其他约定14.1技术交流：双方在合同履行过程中，应定期进行技术交流，共同提高工程质量。14.3信息与资料共享：双方在合同履行过程中，应积极共享相关信息和资料，促进工程顺利进行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述：包含幕墙工程的平面图、立面图、剖面图等相关图纸。要求：图纸应清晰、完整，便于施工和验收。附件2：技术文件详细描述：包括幕墙设计说明、施工方案、材料规格书等。要求：文件应符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量。附件3：分包工程量清单详细描述：列出分包工程所需材料、设备、人工等各项工程量及数量。要求：清单应准确无误，便于双方核对和结算。附件4：材料供应清单详细描述：详细列出供应的材料名称、规格、数量、质量要求等。要求：清单应经过双方确认，确保材料供应的准确性和及时性。附件5：设备供应清单详细描述：详细列出供应的设备名称、型号、数量、技术参数等。要求：清单应经过双方确认，确保设备供应的准确性和功能性。附件6：安全防护措施方案详细描述：包含施工现场安全防护措施、应急预案等。要求：方案应符合国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。附件7：环境保护措施方案详细描述：包含施工现场环境保护措施、废物处理方案等。要求：方案应符合国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境影响降到最低。附件8：质量保证措施详细描述：包括质量管理体系、质量控制措施、质量检测方法等。要求：措施应符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量。附件9：施工进度计划详细描述：列出施工的具体时间表，包括各阶段的开始和结束时间。要求：计划应合理可行，确保工程按期完成。附件10：合同价款支付明细表详细描述：详细列出合同价款的支付时间、支付金额等信息。要求：明细表应准确无误，便于双方核对和支付。附件11：违约责任认定及赔偿计算公式详细描述：明确违约行为及相应的责任认定标准和赔偿计算方法。要求：公式应公正合理，便于违约时的赔偿计算。附件12：争议解决机构信息详细描述：包含仲裁委员会或人民法院的名称、地址、联系方式等。要求：信息应准确可靠，便于双方在发生争议时联系。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位未按照合同约定完成工程。2.分包单位使用的材料和设备不符合合同规定的质量标准。3.分包单位未按照约定的工期完成工程。4.业主未按照约定支付合同价款。5.业主未提供施工所需的现场条件。违约责任认定标准：1.分包单位违约：分包单位应按照合同约定承担违约责任，包括赔偿因违约造成的损失和延长工期等。2.业主违约：业主应按照合同约定承担违约责任，包括赔偿因违约造成的损失和支付逾期付款的利息等。示例说明：如果分包单位未按照合同约定的工期完成工程，分包单位应按照合同约定承担违约责任，例如支付违约金或赔偿因工期延误造成的业主损失。说明三：法律名词及解释：1.幕墙工程专业承包资质：指国家相关部门核发的专门从事幕墙工